监理检测网论坛

首页 » 注册资格考试 » 2024年交通监理工程师考试 » 交通运输工程监理案例分析 » 监理工程师执业资格考试案例题解析

3c3t - 2006/12/27 9:02:00

[upload=rar]viewFile.asp?ID=4178[/upload]　监理工程师执业资格考试案例题解析（第一章）
第一章 建设工程监理基本理论的应用 

(一)监理企业的经营管理★(新)(考核点一1) 
1主要学习"监理概论"教材第二章第三节及第五节以及本书案例1、2即可。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)监理企业的组织形式(哪一类型的公司)。 
(2)经营活动的基本准则。 
(3)如何加强企业的管理(案例2)。 
(4)建立健全企业内部管理的规章制度(重点)。难点在于管理制度的数量较多，可结合案例1学习。要分清各种制度的内容。 

(二)建设工程目标控制的程序、内容、任务和措施(考核点一2) 
1主要学习"监理概论"教材第五章第一节和第四节，《监理规范》第5条4、5、6各款。结合本书案例5、6。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)目标控制流程。 
(2)控制的类型及异同(主动、被动)。 
(3)目标控制的任务及措施。［教材，《监理规范》5(4、5、6) 
主要回答：事先要审查(核)什么?实施过程中监督、检查、控制什么?出现问题或变化时(质量问题、工程变更、拖期)要做什么?
 
(三)建设工程风险管理★(新)(考核点一3) 
1建设工程风险管理是本章的难点，教材篇幅少、内容涉及多，难以详细介绍，难以领会深入和掌握。 
所以主要是学习"监理概论"第四章二、三、四节，并结合案例7～10进一步领会其内容。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)建设工程风险的识别〓［教材第四章第二节(清单法表42★)，案例7］。 
(2)风险量的确定(衡量)R=∑pi×qi。〓pi--第i种风险发生的概率%，qi--第i种风险可能的损失(或收益)。 
(3)风险评价--按风险量大小比较(案例9)。 
(4)风险对策与措施。对策有：①风险回避；②损失控制(预防、减少)；③风险自留 (适用条件)；④风险转移。 
主要应对各种对策的适用条件，以及相应的措施有哪些要能分清。 
(参看案例10，2003年考题) 

(四)监理实施程序及原则(考核点一4) 
1教材第五章第三节，案例13。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)总的实施程序--从接受监理委托→监理任务完成的各阶段工作(见教材第五章第三节)。成立机构→制定规划…监理工作总结，其中重点是"编监理规划"和"规范化开展工作"。 
(2)制定监理工作程序，规范化开展监理工作--指各项监理工作按规定程序操作，体现工作的时序性、分工的严密性、目标的明确性。各种工作程序贯彻在各课中(见《监理规范》5)--做什么?何时做?谁做?责任划分? 
(3)实施原则--①公正独立自主；②权责一致；③总监负责制；④严格监理，热情服务；⑤综合效益。

(五)监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工(多年重点)(71%)(考核点一五) 
1多年重点，以《监理规范(3.1～3.3)为准，参考教材第五章第四节(几种组织形式)。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)组织机构建立步骤(教材第五章第四节；《监理规范》31)。 
(2)组织机构的组织形式(教材第五章第四节)--多年重点，也是难点，应掌握各种组织形式的优缺点及适用条件。它是本考核点中的难点，可参考表1及附录中的2002年考题二以及案例17。
监理组织形式特点、优点、缺点、适用情况 
1、直线制 
特点：(1)任一下级只受惟一上级命令(2)不另设职能部门 
优点：(1)机构简单(2)命令统一、权力集中(3)职责分明、隶属关系明确 (4)决策及信息传递迅速 
缺点：(1)实行无职能部门的"个人领导"(2)对总监要求全能(3)专业人员分散使用 
适用情况：(1)能划分若干子项的大中型工程(2)施工范围大，分散为工程项目(3)小型工程，工程复杂程度不高 

2、职能制 
特点：(1)设立专业性职能部门(2)各职能部门在职能范围内有权指挥下级 
优点：(1)加强了目标控制的职能化分工(2)能发挥职能机构专业管理作用，高效管理 (3)减轻总监负担 
缺点：(1)下级受多头领导(2)直接指挥部门与职能部门双重指令易生矛盾，使下级无所适从 
适用情况：(1)大中型工程 (2)专业性、技术复杂工程 

3、直线职能制 
特点：(1)直线指挥部门拥有对下级指挥权，对部门工作负责(2)职能部门是直线指挥部门的参谋，只对下级业务指导 
优点：(1)直线领导统一指挥(2)职责清楚(3)目标管理专业低 
缺点：(1)大中型工程(2)信息传递慢，不利于沟通 
适用情况：(1)大中型工程(2)专业性强、技术复杂的工程
 
4、矩阵制 
特点：(1)纵向管理系统为职能系统(2)横向是按职能划分的子项目系统 
优点：(1)加强了各职能部门横向联系(2)有较大机动性(职能人员调动)(3)将上下左右、集权与分权最佳结合(4)有利于解决复杂难题及人员培养 
缺点：(1)纵横向的协调工作量大(2)处理不当易生矛盾，扯皮 
适用情况：(1)复杂的大型工程(2)施工(监理)范围较集中 
(3)建设各方关系(多年重点)--①合同关系；②监理与被监理关系；③业务关系；④总分包关系(也具有监理被监理性能)。主要应能划清界限。 
(4)监理人员的构成、要求及职责分工--以《监理规范》3.1及3.2为准，参考教材第五章第一节；案例18、19。

(六)监理规划的编制(多年重点，占71%)(考核点一6) 
1.多年重点，应以《监理规范》4.1为准，参考教材第六章第二、三节。 
2.考核可能涉及的主要内容： 
(1)监理规划编写依据与要求(案例21；《监理规范》4.1.2)。 
(2)编写的组织--谁参加编，提交时间，谁负责。(《监理规范》4.1.2) 
(3)监理规划的内容(重点)--通常是要求指出题中不妥的内容。(《监理规范》41；教材第六章第三节；案例20) 

(七)建设工程文件档案资料的管理(考核点一7) 
1、为新点，未考过，主要参考"信息管理"教材第三章第一、二节，以及"城市建设档案管理规定"(建设部令90号)。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)建设工程文件的组成--工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件等。(案例24) 
(2)建设工程文件档案的归档范围。("信息管理"教材第三章第二节) 
(3)建设工程档案资料管理职责--重点是监理单位和建设单位的职责。要分清各不同单位的不同职责。("信息管理"教材第三章第一节；案例24) 
(4)建设工程文件档案资料管理的内容(重点)。("信息管理"教材第三章第二节) 
包括文档的：①收文与登记；②传阅与登记；③发放与登记；④分类存放；⑤归档；⑥借阅、更改与作废。 
(5)对归档文件的质量要求、档案的验收与移交。("信息管理"教材第三章第一节) 
(6)施工阶段监理资料的内容与管理--分清哪些是属于监理资料的。(《监理规范》7.1及7.4) 
资料内容28大项可归纳为8类：①合同(施工、监理)文件；②勘设文件；③监理计划(规划、细则)、报审文件(分包资格、施工组织设计、报验申请、工程进度计划开复工报审表等)；④纪要及信函(设计交底与图纸会审、会议纪要、来往信函等)；⑤检查验收资料(测量核验、材料设备等的质量证明文件、检查试验资料)；⑥签署文件(工程变更、隐蔽工程验收、工程计量及支付证书、分部工程及单位工程验收资料、竣工结算审核意见书、施工质量评估报告、质量事故处理报告等)；⑦指令及通知等(暂停及复工令、监理工程师通知、监理工作联系单)；⑧其他(监理日记、月报、索赔文件资料、监理工作总结等)。

附件: 4081.rar

3c3t - 2006/12/27 9:05:00

[upload=rar]viewFile.asp?ID=4179[/upload]监理工程师执业资格考试案例题解析（第二章）
监理工程师执业资格考试案例题解析（第二章）
第二章 建设工程合同管理 

(一)监理合同当事人双方权利、义务(考核点二1) 
1、主要参考《建设工程监理合同》(示范文本)第四条至第三十条，以及"合同管理"教材第四章第二节(双方权利)、第三节(双方义务、责任)。这部分合同条款较多(27条)。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
监理方的义务、权利、责任 
委托人的义务、权利、责任通过工程实施中出现的情况，判断是否符合合同对双方义务、权利、责任的规定，参看案例26、27、29 
为便于学习掌握，可将监理合同示范文本及教材有关内容归纳如下。 
［监理方］(1)义务：①派驻足够人员，报告组织机构、监理规划；②完成合同约定(专用条约)的监理工程范围内的监理业务，按约定期报告；③认真、勤奋工作，提供相应咨询意见，公正维护各方合法权益；④保密；⑤使用委托人提供的设施、物品，用毕移交；⑥负责合同协调；⑦不参与与委托人利益冲突的活动；⑧不接受合同以外的与监理工程有关的报酬。 
(2)权利：①有关事项和工程设计的建议权；②对质量、工期、费用的监督控制权(组织设计、材料及施工质量检验权，工程款审核确认权)；③与有关单位组织协调主持权，重要事项报告委托人；④施工合同双方对对方的意见要求通过监理，研究、协商确定，以及调解争议(19)；⑤指令权(开工、督停、复工要变更)(征得委托人同意)；⑥选择总承包人建议权，对分包人的认可权；⑦审核索赔；⑧获得酬金；⑨终止合同对监理合同的权利 
(①～⑦为对业务的权利)。 
(3)责任：①责任期即合同有效期；②履行责任期内约定的义务，因过失使委托人受到损失应赔偿，累计总额≯监理报酬总额(税金之外)；③对承包人违反合同规定质量及完工时限不承担责任，对不可抗力导致监理合同不能履行不承担责任，对违反第5条(即上述义务③)应承担赔偿责任；④向委托人索赔不成立时，由此引起委托人的费用，应给予补偿。 
［委托方］(1)义务：①支付监理预付款；②协调外部关系，如委托监理方则应付酬；③在(合同)约定时间内，对监理书面要求做出书面决定；④提供-信息(工程资料)物质(用房、通讯、其他)人员(如有需要，合同中约定)。 
(2)权利：①授予监理权限，对总监认可权；②选定工程承包人及订立合同；③对工程设计的要求认定权，设计变更审批权；④监督控制监理方履行合同-人员监控(更换、职责履行、不法行为损失赔偿)履行合同监控；⑤审查监理工作月报及专项报告。 
(3)责任：①履行监理委托合同，违约承担责任；②非监理方原因使监理方因业务工作受损失，可予补偿；③委托人索赔不成立时，应补偿因之引起的监理方有关费用支出。 
▲对以上内容，主要要求领会实质，能清晰划清责任、权利、义务的归属。 

(二)建设工程招标方式和招标程序(考核点二2) 
1主要参考"合同管理"教材第三章第一节，《招投标法》第二章，案例30、31。 
本考核点在历年考题中曾先后出现3次(占43%)。出现的考核内容分别为：①招标方式和招标文件内容(1999年)；②招标阶段监理工作内容(实际与招标程序密切相关)(2001年)；③招标管理(资格审查)(2003年)，故也属本章重点。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)招标方式的类型、特点及其选择--要能结合工程情况选择适宜的招标方式。 
(2)招标程序--要求熟悉招标程序的内容及实施顺序，这部分可以和"招标管理"结合起来。监理工程师的招标管理工作大致可分为：①招标前的准备工作(编制招标文件、标底、招标广告)；②招标、投标阶段工作；③评标、决标工作。要清楚有关各项工作的内容及目的、要求(例如，组织现场察勘的目的要求；标前会(澄清会)的目的、要求等)。 
在招标程序中，根据招投标法，有几个问题应注意：①我国招标方法分为公开招标和邀请招标。②邀请招标的被邀请者应不少于3个具备承担项目能力、资信良好的特定法人或组织。③如选择代理机构委托招标时，该机构应具备三个条件，即具有从事该业务的营业场所及资金；具有编制招标文件及组织评标的专业力量；具有符合条件的评标委员会人选专家库(从事相同领域工作满8年的高级职称或专业水平者)。④招标人要修改、澄清招标文件须在投标截止日15天以前书面通知招标文件收受人。⑤自招标文件开始发出日至投标截止日止，不得少于20日。 
(3)招标文件的组成，各文件的目的、用途以及它们的解释权的优先顺序。

(三)施工招标的资格预审与评标(考核点二3) 
1、这部分内容主要参考"合同管理"教材第三章第四节和《招投标法》第三章、第四章有关内容。 
在历年考试中这部分内容出现过2次(占29%)，其内容分别为：①无标底(综合评分法)评标(2000年考题六)；②招标管理(资格审查)(2003年，只考了一个资审标准应当统一与否的概念，专考实质性内容)。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)资格审查的主要内容--①法人资格及组织机构；②财务报表；③人员报表；④施工机械设备情况；⑤分包计划；⑥近5年完成同类工程情况(工程经验)；⑦在建项目调查；⑧近2年涉及诉讼案件(资信)；⑨其他。 
(2)资格预审方法--①应满足的必要条件：营业执照、资质等级(对于联合体投标应以资质等级低的单位确定资质等级)、财务状况(开户银行资信证明)、流动资金、分包计划、履约情况。 
附加条件：视工程需要而定。 
②加权打分量化审查(案例35，实际考题会简化)：给出评价项目，评分标准(标准应统一，2003年题涉及)，各项权重。 
综合评分=∑各项得分×各项权重(案例35) 
(3)开标的组织。 
(4)评标的组织。 
(5)评标方法：①综合(加标)评分法有标底评标(案例37)无标底评标(案例38，2000年考题六) 
②评标价方法(案例39)：注意"评标价"只用于评标比较，报价优劣，不作为合同价的基础。
(四)施工合同的订立(考核点二4) 
1本考核点内容主要参考《合同法》第二章、第三章以及"合同管理"教材第二章第二节、第三节和第三章有关内容。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)合同的形式原则，形式欠缺的法律后果--我国合同法对合同形式要求是"不要式"原则，但建设工程合同通常规定采用书面形式。 
(2)合同的主要内容--当事人、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任、争议的解决方法。 
(3)合同的成立，要约与承诺。 
(4)缔约过失责任。 
(5)合同的生效(生效的条件、时间)--依法成立的合同，自成立时生效，附条件和期限的合同生效(2003年考题二)。 
(6)无效合同及其确认(案例42)。 
合同无效的情况：①以欺诈手段订立；②恶意串通，损害国家、集体或第三方利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律法规。 
(7)合同的终止及争议解决("合同管理"教材第二章第七节；2003年考题二)。 
注意"仲裁"和"诉讼"在合同中只能选择其中之一。
 
(五)施工过程中的合同管理(考核点二5) 
1、本考核点涉及内容极为广泛，也是本章难点。它既涉及施工中质量、进度、投资监督控制的合同管理(检验、支付、工程延期)，也涉及工程变更、索赔，还会涉及到合同各方的义务、权利、责任以及风险的分担等问题。对这种部分主要应掌握《施工合同》(示范文本)有关条款(3～11各条)，并参考"合同管理"教材第六章第四节，以及《监理规范》第5条、第6条(55，56，62，64) 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)对材料、设备及施工质量的控制与监督管理(合同教材第六章第四节，《施工合同》(示范文本)，四及七有关条款)。 
(2)隐蔽工程检验与重新检验的处理。(《施工合同》(示范文本)，四、第17、18章；合同教材第六章第四节；2003年考题)。 
(3)施工进度的控制、暂停施工、工期延长的处理与确认、提前峻工的要求等(《施工合同》(示范文本)，三、11～13)。 
(4)工程计量及工程款的支付管理(《施工合同》(示范文本)，六、第23～26条)，竣工结算(《施工合同》(示范文本)，九、第32～33条)。 
(5)工程变更的管理(《施工合同》(示范文本)，八、第29～31条；合同教材第六章第四节)。 
(6)索赔管理(在本章单列为考核点二7)(《施工合同》(示范文本)，十、第36条)。 
(7)施工环境的管理(合同教材第六章第四节)。 
(8)不可抗力事件影响的管理(《施工合同》(示范文本)第39条；合同教材第六章第四节)。 
(9)合同争议的解决(合同教材第二章第七节)。 
(10)分包的管理(合同教材第六章第三节)。 
3、以上各项涉及的内容与其他相关教材(质量控制、投资控制、进度控制等教材)均有一定联系，在其他相关教材中也有体现。但也互有区别。合同管理教材有关这些方面的内容，主要是从合同管理角度进行介绍。主要涉及到上述各项业务的管理操作程序、责权划分、时限要求等。而"三控制"教材则进一步解决处理上的具体化、数量化的问题，也就是说在合同管理方面主要应掌握： 
①操作程序化--处理各项业务(如工程延期、工程款支付、工程变更等)都要按一定的规定程序进行，任何人不得违反，也就是体现在操作上、处理上的"程序有效性"，按规定程序操作才有效。 
②时限有效性--在执行任何程序中，都有一定的时间要求，在规定的时间范围内执行有效，超过规定的时限就无效，或得到相反的结果。 
③书面的有效性--监理工程师一切指令、要求以及承包人的要求、申请等都必须以书面的形式表达才有效，如紧急情况来不及，也可以口头的方式提出，但必须在一定时限内进行书面确认。 
4、执行合同中的有关合同管理工作程序和时限。 
(1)时限为7天的工作程序。 
①申请延期开工的程序： 
当承包方拟提示延期开工的要求时--应在合同约定的开工日前7天书面提出，工程师接到申请后48小时内书面答复，过时限不答复即为承认其要求。 
若因发包人原因要求延期开工--工程师书面通知。造成的承包方损失，发包人赔偿。 
②支付预付款的时限及程序： 
发包人支付预付款的时限--不迟于约定的开工日前7天。 
超过时限不付，承包方在规定预付款时间7天后要求支付。 
发包方如仍不支付--承包方在7天后可停止施工，发包人承担责任。 
③工程量计量程序： 
承包方按合同约定时间提交已完工程量报告。 
工程师收到后7天内核实计量--超过7天不核实计量，自第8天起以承包方计量为准。 
计量前24小时通知承包方--如不通知，工程师核实计量无效 
承包方收到通知后参加工程师的核实计量--如不参加，则以工程量的核实计量结果为准。 
(2)时限为14天的工作程序。 
①非承包方原因的工期延误要求工期延长的程序： 
事件发生后14天内向工程师书面提出报告。 
工程师收到后14天内确认。 
逾期不答复，视为同意延期。 
②合同价调整的程序： 
可以调价的原因--法律法规要求、政策变化影响合同价、造价管理部门公布。 
一周内停水、电、气累计超过8小时。 
事件发生后14天内承包方以书面形式向工程师提出并通知工程师。 
工程师收到后14天内予以确定并提出修改意见。 
14天内不予答复，视为同意该项调整。 
③工程款支付的程序(按工程计量程序)： 
双方确认计量结果后，工程师开具支付证书。 
收到支付证书后14天内，发包方支付工程款。 
逾期未支付，承包方可发出通知要求付款。 
发包方仍未支付，应协商延付。 
协商不成功--从开具支付证书后第15天起计入贷款利息。 
如导致无法施工，承包方可停止施工--发包方承担违约责任。 
停止施工56天后仍不支付，承包方有权解除合同。 
④工程变更程序： 
发包方在工程设计变更前14天内书面通知承包方。 
承包方在工程设计变更确定后的14天内提出变更工程的价款报告。(如逾期未提出变更价款报告，视为该变更不涉及价款变更。) 
工程师收到变更价款报告后14天内予以确认(如无正当理由不确定--自收到变更价款日14天后即认为变更价款已被确认)。
(3)时限为28天的工作程序。 
①索赔工作程序： 
引起索赔的事件发生后的28天内承包方向工程师提交索赔意向通知。 
意向书发生后的28天内，承包方提交详细的索赔报告和资料。 
工程师收到索赔报告和资料后的28天内应给予答复或提示意见。 
如逾期未予答复或提示意见，视为该索赔已被认可。 
若索赔事件延续进行，承包方应阶段性发生索赔意向，在索赔事件终了后的28天内，出示最终索赔报告及资料。 
工程师收到最终报告后28天内做出答复，否则认为该索赔已被认可。 
②竣工验收程序： 
工程具备验收条件，承包人按规定向承包人提示竣工验收报告及资料。 
发包方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收。 
在验收后14天内给予认可或提出修改意见。 
在28天内不组织验收，自第29天起发包人承担工程保管及意外责任。 
在竣工验收后14天内不给予认可或提出意见，则视为已认可竣工报告。 
(4)48小时及24小时的时限。 
①隐蔽工程验收及中间验收(分部分项工程验收)： 
承包方在验收前48小时通知工程师。 
工程师如不能届时验收，应提前24小时书面通知承包方，提出延期要求(延期≯48小时)。验收24小时后工程师不签字即视为已认可。 
②单机无负荷试车： 
承包方在试车48小时前通知工程师。 
工程师如不能届时参加，应于24小时前书面提出延期要求(延期≯48小时)。 
工程师既不提出延期，又不参加试车--视为认可试车合格。 
试车合格后24小时内不签字，视为已认可。 
③工程师发出口头指令： 
通常指令应采取书面形式交承包方项目经理，项目经理于回执上签字后生效。 
口头指令发出后应在48小时内做书面确认。 
如不能及时书面确认，承包方可在口头指令后7天内提出书面确认的要求。工程师收到书面确认的要求后48小时内不答复，即视为口头指令已确认。 
若承包方认为指令不合理--收到指令24小时内提出要求修改的报告，工程师收到报告后24小时内做出决定，书面通知承包方。 
④不可抗力结束后48小时内，承包人向工程师提交清理与修复的费用报告及资料。 
如不可抗力持续发生，承包人每7天报告一次受害情况，不可抗力结束后14天内，承包方向工程师提交报告。  ⑤发现地下文物及障碍： 
发现文物，承包方4小时内通知工程师→工程师收到通知后24小时内报告文物部门(发包人承担费用及工期损失)。 
发现地下障碍物--承包方8小时内通知工程师并提出处理方案，工程师收到后24小时内予以认可(或提出意见)，发包人承担费用及工期损失。
 
(六)竣工验收阶段的合同管理(考核点二6) 
1主要参考合同教材第六章第五节、《施工合同》(示范文本)九。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)竣工前的试车组织与双方责任。 
(2)竣工验收应满足的条件。 
(3)竣工验收程序及责任。 
(4)工程质量保修范围和内容，保修期及保修责任。 
(5)竣工结算(见前节竣工结算程序)。 
在上述5项内容中，(2)、(3)相对来说是重点。
 
(七)索赔程序及监理工程师对索赔的管理(考核点二7) 
1、本考核点是"合同管理"部分在"案例分析"考试中的重点，在历年考试中曾出现4次，占50%(1997、1998、2002、2003年)。这部分内容可参考合同教材第九章第二节、第三节及《监理规范》63条款。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)承包方索赔的程序(见考核点二5或(五))(重点)。 
(2)工程师索赔管理的原则，索赔管理任务。 
(3)确定索赔成立的原则，对索赔的审查，审核索赔取费的合理性。 
(4)索赔有关的申请表，审批表的表式类型(参考《监理规范》(附录))。 
本考核点与投资控制及进度控制中涉及的索赔问题在考试中常常结合起来，3门课程从不同角度展开对索赔管理方面的内容论述。合同管理课程侧重于索赔管理程序、原则，索赔成立的条件、事件，损失责任判断与分析，风险承担原则等方面，其他2门课程侧重于较具体的索赔额的计算及计算标准和原则。三者相辅相成。

[此贴子已经被作者于2006-12-27 9:06:26编辑过]

附件: 4082.rar

3c3t - 2006/12/27 9:11:00

[upload=rar]viewFile.asp?ID=4180[/upload]
监理工程师执业资格考试案例题解析（第三章）
第三章 建设工程质量控制 

(一)建设工程参建各方的质量责任(考核点三1) 
1、这是本章重点之一，无论是质量控制还是质量问题处理，都与质量责任密切相关，所以是应掌握的一个重点。本考核点复习可以《建筑法》

第六章和《建设工程质量管理条例》第2～5章为依据，并参考"质量控制"教材第一章第六节。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)建设单位的质量责任。 
(2)勘察、设计单位的质量责任。 
(3)施工单位的质量责任。 
(4)监理单位的质量责任。 
3对于这部分内容，在参考上述文件熟悉各方质量责任的内容后，重在应用。可参考本书第三部分案例题第三章第一节及附录历年考题中1998

年、2000年、2001年的相应考题的案例题去体会如何针对工程问题，应用这方面知识去判断和解决。

(二)施工准备、施工过程的质量控制(考核点三2) 
1、本考核点应是本章的重点，也是监理工作中所涉及最广、最核心的重点工作内容，复习时主要参考"质量控制"教材第三章第一、二、三节，

以及《监理规范》5.2、5.4条款和《施工合同》(示范文本)四(第15～19条)。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)施工质量控制的系统过程。 
(2)对施工单位(承包单位、分包单位)的资质审核。 
(3)施工组织设计(质量计划)的审查。 
(4)对现场准备的质量控制 (人、材、机、法、环、测量基准)。 
(5)作业技术准备状态的控制(质量控制点、作业技术交底、进场材料控制、环境控制)。 
(6)施工过程的质量控制(现场巡视、检查、旁站，发现质量问题及影响质量情况的处理，见证取样，重新检验，隐蔽工程检查验收，中间验

收)--重点中的重点。 
3、需注意的几点如下(重点)： 
(1)进场材料检查的内容及要点。 
(2)现场发现影响质量的情况或质量问题，监理工程师如何处理?责任如何划分? 
(3)重新检验--无论是否经过监理工程师检验，当监理工程师提出重新检验要求时，承包方均应配合。重检结果合格--一切损失由发包方承担。

不合格一切损失由承包方承担(包括费用、工期损失)。 
(4)必须实行见证取样的对象及程度(质量教材第三章第三节)。 

(三)工程变更的处理(考核点三3)  监理检测网http://kiii.cn
1、本考核点是本章新考点，也是2003版教材中新内容。可参考"质量控制"教材第三章第三节和《施工合同》(示范文本)八(第29、30、31条)，

以及《监理规范》5.5.4条款。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
根据"质量控制"教材第三章第三节的内容，本考核点涉及的内容如下。 
(1)施工单位要求工程变更时的处理(监控)； 
(2)设计单位要求工程变更时的处理(监控)； 
(3)建设单位要求工程变更时的处理(监控)。 
3、应注意的是，在监理工程培训教材中，有3门课程的教材均涉及工程变更内容，此外，《施工合同》(示范文本)及《监理规范》也有规定，

现将它们的异同概括如下表2供参考。 
各有关法规及教材中对"工程变更"所做的规定及说明 
"质量控制"教材《监理规范》关于工程变更的程序 
1、承包单位提出工程变更要求时 
(1)提出对技术修改的要求时应向监理方提出"工程变更单" 
专业监理工程师组织施工、设计单位代表研究各方同意后签署纪要，经总监批准后实施 
(2)提出工程变更要求时 
向监理方提交"工程变更单" 
总监与设计、建设、施工单位研究做出变更决定后，签发"工程变更单"并附设计单位提出的变更图纸。由施工单位实施 
2、设计单位提出设计变更时 
将"设计变更通知"及附件报送建设单位 
建设单位会同监理、施工单位研究做出决定 
总监签发"工程变更单"和设设单位的"变更通知"作为附件，指令施工单位实施 
3、建设单位(监理工程师)提出设计变更时 
建设单位将变更要求通知设计单位 
设计单位对"工程变更单"研究后书面通知建设单位；说明意见及修改的图纸、文件交给建设单位 
根据建设单位授权，监理方研究设计单位提交的文件，合同施工及设计单位研究做出决定 
总监签发《工程变更单》，指令施工单位实施 
发生工程变更无论是由设计单位、建设单位或施工单位提出，均应经建设单位、设计单位、施工单位和监理单位代表签认 
签认后通过总监理工程师下达变更指令，施工单位实施 
《施工合同(示范文本)》关于工程变更的程序 
1、发包人在施工中要对工程设计进行变更，应提前14天书面通知施工承包人 
2、承包人在施工中不得对原工程设计进行变更，其擅自变更发生的费用及导致发包人的损失，由承包人承担；延误的工期不予顺延 
3、承包人在施工中提出的合理化建议如涉及到设计图纸的修改、施工组织设计更改以及材料、设备的换用，须经工程师(监理)同意
"合同管理"教材 "投资控制"教材(7／３)关于工程变更的程序 
1、(1)设计单位对原设计缺陷提出的工程变更应编制设计变更文件 
(2)建设单位或施工单位提出的变更应提交总监理工程师，总监组织专业监理工程师审查，审查同意后，由建设单位转交后，设计单位编制设

计变更文件 
2、项目监理方应了解情况、收集资料 
3、总监在专业监理工程师完成下列工作后，对变更的费用、工期做评价 
确定变更项目相对的难易程度、确定变更项目的工程量、确定变更的单价或总价 
4、总监就费用和工期与建设单位及施工单位间协调 
5、总监签发"工程变更单" 
6、监理方监督施工单位执行 
工程变更的费用及合同价款的确定 
1、施工单位要编制工程变更概算书 
2、概算书报总监审核确认 
3、经建设单位及施工单位认可后，可进入工程计量和工程款支付程序 
1、发包人提出的工程变更如导致合同价款的增减及造成承包人损失，由发包人承担。延误的工期顺延 
2、承包人擅自变更设计发生的费用和因此导致发包人直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延 
3、承包人的合理化建议发生的费用及收益，由发包与承包双方约定分担或分享 
4、变更价款的确定 ①合同中已有适用的价格，按已有的价格变更合同价款 ②合同中只有类似变更工程的价格，参照类似价格变更合同价款

③合同中无上述二种价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 
工程变更价款的确定是： 
(1)同《施工合同》(示范文本)变更价款的确定方法。(见4) 
(2)采用合同中工程量清单单价和价格时有以下几种情况 
直接套用(直接使用)间接套用(通过换算)部分套用(取工程量清单单价中的某一部分使用) 
(3)协商单价和价格 
由表2可见各文件及教材所述不尽相同，在案例考试时，应视问题的情况有针对性地、有选择地解答。如提出的问题属于变更管理程序方面的，

可将《监理规范》或《施工合同》(示范文本)的内容与"投资控制"教材中内容结合起来，视问题要求解答的详细程度而有所取舍。例如要较原

则地回答则可以《监理规范》的论述为准，因其内容是属普遍性原则，与各种论述均不矛盾。 
对于变更费用及变更合同价款的确定则依所提问题的情况而有针对性地选择，最基本的解答是按《施工合同》(示范文本)与"合同管理"教材的

论述，"投资控制"教材的有关论述是对上述基本解答的细化。 

(四)施工阶段质量控制的手段(考核点三4) 
1本考核点也是新的考核点，可参考"质量控制"教材第三章第三节有关内容。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)施工过程质量控制的手段。这5种手段的内容不难理解和记忆，重要的在于要熟悉它们在什么情况下适合使用。 
(2)"暂时停工"指令(暂停令)的使用与运作。 

(五)建设工程质量问题和质量事故的处理(考核点三5) 
1、本考核点主要参考"质量控制"教材第六章第一、二、三、四节有关内容。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)工程质量问题、质量事故、质量不合格的概念及区分("质量控制"教材第六章第一节)。 
(2)质量事故的分类(分级)("质量控制"教材第六章第二节)。 
(3)工程质量问题的处理程序("质量控制"教材第六章第一节)。 
(4)工程质量事故的处理程序("质量控制"教材第六章第三节)。 
(5)工程质量事故处理的依据及质量事故调查报告("质量控制"教材第六章第三节)。 
(6)工程质量事故处理的鉴定验收("质量控制"教材第六章第四节)。 
(7)工程质量事故处理方案以及对于"不做处理"的质量问题的管理("质量控制"教材第六章第四节)。 
3、要注意区分工程质量问题与工程质量事故，也要区分质量问题的处理程序与质量事故的处理程序的不同。 
(六)建设工程施工质量验收(考核点三6) 
1、本考核点主要参考"质量控制"教材第五章第二、四、五节，《质量管理条例》第16、32、37、58条款，以及《施工合同》(示范文本)第17条

。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)施工质量验收的基本规定的要求("质量控制"教材第五章第二节)。 
(2)检验批质量验收规定，质量合格的规定，质量验收记录("质量控制"教材第五章第四节)。 
(3)分项、分部、单位工程质量验收合格的规定，验收记录("质量控制"教材第五章第四节)。 
(4)施工质量验收(检验批与分项工程、分部工程)的组织和程序("质量控制"教材第五章第五节)。 
(5)施工质量不符合要求时的处理("质量控制"教材第五章第四节(五)；《质量管理条例》第32条)。 
(6)隐蔽工程的验收程序及重新检验的处理("质量控制"教材第三章第三节；《施工合同》(示范文本)第17、18条)。 
(7)单位工程验收及竣工验收的程序与组织，竣工验收的条件("质量控制"教材第五章第五节)。 
(8)单位工程竣工验收备案("质量控制"教材第五章第五节；建设部2000年令第78号第4、5、6、12条)。 

(七)排列图、因果分析图和直方图的应用(考核点三7) 
1本考核点主要参考"质量控制"教材第七章第二、三节。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)排列图的绘制与用途(适用于解决什么问题)。 
(2)排列图的观察与分析(如何确定主要问题或因素)。 
(3)因果分析图的绘制与用途。 
(4)直方图的绘制与用途。 
(5)直方图的观察与分析：图形分析及形成原因判断； 
生产正常与稳定性的分析判断； 
不合格品率的分析判断。　　

附件: 4083.rar

3c3t - 2006/12/27 9:16:00

[upload=rar]viewFile.asp?ID=4181[/upload]
监理工程师执业资格考试案例题解析（第四章）
第四章 建设工程投资控制 

(一)工程量清单的编制 
以《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2003)为准(考核点四1)。 
1、本考核点是新大纲的新要求。由于《建设工程投资控制》教材(以下简称"投资控制"教材)编写时规范尚未发布，所以在内容上与《清单规范》有某些距离。因此，强调在复习及答题时要以《清单规范》的规定为准。由于规范原版内容庞杂，难以在短时间内掌握，所以我们学习时可以与教材配套的《建设工程监理相关法规文件汇编》(2004版)中的《清单规范》(摘编)作为依据，并参考"投资控制"教材第二章第四节的内容。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)工程量清单编制的依据("投资控制"教材第二章第四节)。 
(2)工程量清单编制的原则(《清单规范》3；"投资控制"教材第二章第四节)。 
(3)清单项目的确定、编号，选择计量单位、计量方法和工程量计算《清单规范》3；"投资控制"教材第二章第四节)。 
(4)计算清单工程报价价格应注意的问题(《清单规范》4；"投资控制"教材第二章第四节)。 
(5)工程量清单及其计价格式的内容(包括哪些种表格)，它们的作用及相互关系，填写应注意的问题(《清单规范》5；"投资控制"教材第四章第二节)。 
3、可对照案例75、76复习。
 
(二)财务评价指标的计算及评价依据(考核点四2) 
1、本考核点是最老的考核点。从1997年起一直列入考试大纲中，但是除了1994年的考题中出现过以外，自1997年至今历年案例试题中均未出现过。其原因可能是由于这部分内容属于工程建设前期的工作，而目前我们的监理主要是施工阶段的监理。这部分内容的基础涉及资金的时间价值及其计算，所以复习这部分时，应当清楚资金的时间价值及换算(主要参考"投资控制"教材第四章第四节和第三节)。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)复利法资金时间价值计算及基本换算和现金流量表(图)("投资控制"教材第四章第三节)。 
(2)根据现金流量表计算工程项目的财务净现值(FNPV)、内部收益率(FIRR)、静态投资回收期Pt和动态投资回收期Ｐ′t("投资控制"教材第四章第四节)。 
(3)根据FNPV、FIRR、Pt或P′ｔ判断工程项目的财务可行性("投资控制"教材第四章第四节)。 
3这部分内容，只要对这些财务评价指标的概念清楚，计算并不困难(可参考案例77、78)。

(三)设计概算及施工图预算的编制与审查(考核点四3) 
1、本考核点虽是老考核点，但在历年案例分析考题中均未出现过。其原因可能有二：一是由于这部分内容属设计阶段设计单位的工作(编制)及设计阶段监理工作(审查)，而多年来监理工作主要在施工阶段；另一方面原因是这类题较难出，只适宜出些小题(如编制依据、编制程序、编制原则、审查要点等等)。 
复习本考核点主要可参考"投资控制"教材第五章第三节及第四节以及案例80、81。 
2考核可能涉及的主要内容(其中重点是4、7)： 
(1)建设工程总概算的费用构成("投资控制"教材第五章第三节)。 
(2)扩大单价法编制单位工程概算的概念及要点(同上)。 
(3)概算指标法编制单位工程概算的概念及要点(同上)。 
(4)审查设计概算的主要内容及步骤(同上)。 
(5)单价法编制施工图预算的概念及要点("投资控制"教材第五章第四节)。 
(6)实物法编制施工图预算的概念及要点(同上)。 
(7)审查施工图预算的主要内容及步骤(同上)。 

(四)工程结算(考核点四4) 
1、该考核点包括了各阶段的结算内容(施工过程的中间结算、竣工结算、最终决算)，其中核心与重点是施工期的中间结算，复习时可参考"投资控制"教材第七章第五节和《施工合同》(示范文本)六(第23～26条)。 
2、考核可能涉及的主要内容("投资控制"教材第七章第五节) 
(1)工程预付款的计算与扣回，起扣点的确定。 
(2)固定综合单价法计算工程进度款。 
(3)可调工料单价法计算工程进度款。 
(4)FIDIC合同条件下工程支付范围、支付条件和支付的项目。 
(5)工程价款的动态结算。 
(6)竣工结算的程序和审查。
3、对工程结算"案例分析"题应注意的要点。 
(1)无论用什么方法进行工程款结算，其所包括的费用项目众多，计算要求及方法也不同(工程进度款、预付款扣还、保留金扣取……)。要计算哪项费用，哪个时段计入，如何计算等等，在解题时都要按考题的背景材料中所给的提示去计算(参考案例82、83、84)。 
(2)工程预付款的扣回计算方式多种多样，总的说有两类：一类是题中给出了开始起扣的时间，然后按要求时间逐月按比例平均扣还；另一类是未给出开始起扣的时间，另计算起扣点(即起扣的时间)，这种算法多用于材料预付款的扣还。起扣点T的确定是根据这样的概念确定的。即尚未施工工程在合同额中的余额(合同额P-已完工程累计支付工程款总额T)中所占材料费(P-M)×Ｎ％，正好相当于预付款数额M时起扣，(即从开工起累积支付工程款总数达到T时起扣)，从每期中间结算工程款中，按材料及构件占总费用的比重N%抵扣工程价款，即(P-T) ×Ｎ％＝Ｍ，所以起扣点T＝Ｐ－Ｍ／Ｎ。理解起扣点的概念(如图9)，确定起扣点的计算式就掌握了。 
(3)在中间结算的案例题中(如1997年考题三)，如果要求你回答以下几个款项，应当注意分清它们的区别及计算方法，不要误算。 
①工程量价款是指在不考虑其他计费要求下，只按完成的工程量计算的纯工程进度款。 
工程量价款＝本期完成的工程量×相应的综合单价 
②应签证的工程款是指在工程量价款的基础上考虑其他与工程款或合同价有关的计费项目(如工程量增减的调价、市场价格变动的调价、暂扣保留金(以后仍退还)等。 
应签证的工程款＝（工程量价款）×调价系数×（１- 每个支付期的暂扣保留金比例）+其他应付款(如索赔额工程变更价款……) 
③应签发付款凭证款额指在应签证的工程款的基础上再扣除应由发包人收回的款额(如扣还预付款、罚金或违约费用等)以后，在本期结算应签发在付款凭证上的款额。 
可参考案例题82或1997年考题三。

(五)工程变更价款的确定(考核点四5) 
1、本考核点主要是考核与工程变更有关的价款确定的原则与方法。关于工程变更的管理、程序与处理方面的要求，则在第三章建设工程质量控制内有相应的考核点要求。本考核点主要可参考"投资控制"教材第七章第三节的有关内容、《监理规范》62条款以及《施工合同》(示范文本)八第31条。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)我国现行工程变更价款的确定方法(《监理规范》6.2；《施工合同》(示范文本)八第31条；"投资控制"教材第七章第三节)。(重点) 
(2)FIDIC合同条件下的变更程序、变更权及工程变更的估价("投资控制"教材第七章第三节)。 

(六)索赔费用的计算(考核点四6) 
1本考核点主要是考核索赔费用计算方面的内容，如应计费的项目、取费标准等。至于索赔原则、索赔程序及索赔管理的有关内容则在其他章(课程)相应考核点中提出要求。对本考核点的复习主要参考"投资控制"教材第七章第四节及《监理规范》6.3。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)常见的费用索赔的内容工期延期引起的费用损失、加速措施引起的费用增加、物价上涨引起的费用增加、拖延支付的索赔、业主风险或不可抗力等引起的费用损失等。 
(2)索赔费用的组成。 
(3)各项费用的取舍原则(如管理费、利润等)。 
(4)各种直接费、管理费、利润等的计费方法。 
(5)实际费用法计算索赔费。 
3索赔费用计算中应注意的问题。 
索赔费用计算是本章的一个考核难点，基本上体现在两方面：一是取费项目，即在费用计算中要包括那些项费用；二是取费标准，即如何计算，按什么标准计算。现归纳如下供参考。 
(1)可以考虑费用索赔的情况(常见的经济索赔内容及考虑的原则)。 
①不利的自然条件及人为障碍如地质条件变化(发包方提供的资料不准确)以及地下埋藏物的出现(发包方提供的图纸未标示)。在合同价格上增加额外的费用(一般不包括利润)。 
②工程变更引起增减合同原定的工程量，取消或增加项目，更改某个项目性质或种类，改变质量标准，更改标高、位置、尺寸等，实施必要的附加工作，改变施工顺序或时间。应在合同价上增加相应的所需费用，一般包括利润。 
③非自身原因工期延长或工程延误引起的费用增加或经济损失。 
由于业主延误(提供图纸、场地、资料不准确、指令暂停、拖延支付)及其他非承包方原因延长工期引起的费用增加。 
这类引发的费用索赔通常要计入延误引起的人、机闲置费及管理费，不计入利润。 
④发包方提供数据错误引起放线错误等。 
分两种情况： a、如工程已实施，需按工程师要求补救、整改时计入增加的额外费用，计入利润。 
b、若导致停工造成损失只计入停工损失(窝工、闲置等)，不计入利润。 
⑤发现地下文物等若交承包方执行处理，三方(业主、承包方、文物管理部门)协商费用，可计利润。 
若不交承包方执行处理，补偿窝工损失，不计利润。 
延期造成的管理费计入。 
⑥非承包方原因的工程中断如业主或工程师的过失造成或意外风险所致。中断要以工程师指令为依据，只计算中断期间实际发生的费用，不计利润。 
⑦为其他承包商提供服务如提供临时工程、设备；承包商负责维修、保养道路，提供各方使用；提供的服务应当是工程师要求的计费时可计入利润。 
⑧工程师指令进行合同外的检验如重新检验，如合格，全部费用由发包方补偿，只计实际发生的费用，不计利润。如检查不合格，则承包方承担，不予补偿。 
(2)计费标准及取舍。 
①人工费参考： 
a、合同外额外工作人员费； 
b、非承包方原因的工效降低(增加人工费)； 
c、法定增长(工资上涨)； 
d、非承包方原因延误导致窝工； 
e、指令加班。 
调节费用可能是：基本工资、工资性津贴、加班费、奖金、窝工费、降效费等。 
计费标准 工日费(由于完成合同外的额外工作时的计费)； 
窝工费(由于工期延误导致的窝工，按日计算)； 
由于工效降低增加的人工费(工程延误期人员移作他用导致工效降低)。
②材料费： 
ａ、因实际用量＞计划用量而增加费用； 
ｂ、客观原因材料大幅度涨价导致费用增加； 
ｃ、非承包方原因造成延误，导致超期存储或物价上涨造成损失按合同规定或实际增加费用考虑。 
③施工机械使用费： 
ａ、完成额外工作所增加的费用台班费。 
ｂ、非承包商原因而降低工效台班费乘以降效系数。 
ｃ、业主原因导致停工、窝工。 
如为租赁机械，按台班租金+每台机分摊的调出调入费用。 
如为自有机械，按台班折旧费考虑。 
④分包的索赔列入总包索赔中。 
⑤工地管理费： 
a、工期延长或完成额外工作时可考虑计入； 
b、对于部分或局都窝工、延误，由于工程仍在进行，所以不计入。 
⑥总部管理费： 
应当是在工程延误期间所增加的费用。应注意它应以直接费的百分比计取，而不是按合同价百分比计取，即总部管理费＝总部管理费率(%)×（直接费索赔额+工地管理费索赔） 
其中，总部管理费率可以是如下之一： 
a按标书中总部管理费率比例(3%～８％)； 
b按公司的规定； 
c以某工程延期总天数为基础计算。 
某工程提取管理费＝同期的公司总管理费×某工程合同额同期公司总合同款 
该工程日管理费＝该工程上交公司的管理费 /合同规定工期天数 
索赔总部管理费＝该工程日管理费×工期延长天数。 
⑦利息计取的条件可以是： 
a、因拖期支付； 
b、因工程变更或业主延误而增加投资的利息支付； 
c、拖付索赔款计取利息； 
d、错误扣款。利率可以按当时银行贷款的利率；当时银行透支的利率；合同协议的利率 
⑧利润。可以计取利润的索赔应是由于： 
a、工程范围变化； 
b、施工条件变化； 
c、对方违约终止合同。 
工程延误的索赔一般不计利润，因为利润已包括在每项实施工程内容的价格内；而误期并未影响某项工程实施而导致利润的减少。 

(七)投资偏差分析(考核点四7) 
1、本考核点主要参考"投资控制"教材第七章第六节，案例92及2002年考卷的第六题。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)用横道图法进行投资偏差分析。这部分内容历年"案例分析"考试中未曾涉及过。 
(2)用S形曲线法进行投资偏差分析。历年"案例分析"考试中曾有两年(1999年及2002年)出现过这方面的考试内容。 
(3)根据施工进度计划及工程量表和单价编制资金使用计划(即各月和累计"拟完工程计划投资")。 
3应注意的问题。 
(1)本考核点中的两种方法(横道图法及S形曲线法)的基本原理相似，但表达方式不同，其中重点为S形曲线法。 
(2)对于S形曲线方法(国际上也叫挣得值或赢得值曲线法)的原理一定要清楚。要认识到、反映到计划与实际的工程费用在同一时刻的偏差是由两方面原因造成的：一是由于实际价格(单价)的变化与计划价格产生的差别形成的；另一是由于工程进度的超前或拖后造成使用资金的增加或减少形成的。因此，要确切地找出单纯是由于价格变化而产生的投资偏差，必须将这两种的影响分离开，消除进度的影响那部分偏差，才能得到投资偏差。反之亦然。 
因此，要分离这两种影响的结果，必须借助一个工具，这就是"拟完工程计划投资"曲线。这根虚拟的曲线是借用各项工作各时段已完工程量及相应的计划单价相乘得出的。借助这根"工具"曲线与"已完工程实际投资"曲线对比就可得出真正的价格变化引起的投资偏差。如果借助这根"工具"曲线与"拟完工程计划投资"曲线对比分析就可得出进度对投入资金的影响以及工期超前或拖后的时间。 
(3)案例92全面地给出了从各曲线数据的计算、曲线绘制到进行投资偏差分析和工期偏差分析的全过程。掌握了这道题的实质，再去求解像1999年及2002年那样的同类考题就不会感到困难了。 
一次是给出S形曲线，要求分析确定某个指定时间的投资偏差。另一次是给出时标网络及各项工作的计划工程量和实际工程量，以及各项工作的单价。要求按施工进度编资金使用计划。(即各月"拟完工程计划投资")。然后按各月价格指数变化，通常调整价格算出某项工作的"已完工程实际投资"。然后对某月末进行投资偏差分析。 
(4)建议复习时除参考"投资控制"教材第七章第六节的S形曲线法外，还可参考1999年"案例分析"考题二及2002年"案例分析"考题六，并配合参考"投资控制"教材第七章第一节的"资金使用计划"（时间-投资累计曲线）部分。

附件: 4084.rar

3c3t - 2006/12/27 9:22:00

[upload=rar]viewFile.asp?ID=4182[/upload]
监理工程师执业资格考试案例题解析（第五章）
第五章 建设工程进度控制 

(一)流水施工进度计划的安排(考核点五1) 
1、复习主要参考《建设工程进度控制》教材(以下简称"进度控制"教材)第二章第一、二、三节。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)流水施工特点，流水施工参数的概念("进度控制"教材第二章第一节)。 
主要特点是：①各工作队实现专业化施工； 
②各工作队连续工作(中间无空闲时间)； 
③工作面尽可能充分利用(工作面不空闲或尽可能少空闲)； 
④单位时间投入资源较均衡。 
(2)几种流水施工组织方式的特点("质量控制"教材第二章第一节)。 
(3)等节奏与异节奏流水施工组织方式的流水施工参数的确定("进度控制"教材第二章第二节)。 
(4)非节奏流水施工组织方式的流水施工参数的确定("进度控制"教材第二章第三节)。 
3、复习本考核点时应注意的问题。 
(1)区分与掌握各种流水施工组织方式的概念和特点是选择流水施工组织方式时应当考虑的前提。如表3所示。它们的相同之处与不同之处。主要的共同点是：①保证施工过程或专业施工队的连续施工。②都要比顺序作业施工组织的工期缩短。 
特点流水组织方式 
各施工过程在各施工段上流水节拍；相邻施工过程流水步距k；专业施工队是否等于施工过程数；专业施工队在各施工段连续工作；施工段有无空闲； 
(2)对于各种流水组织方式计算流水施工工期的公式各不相同。可以将公式对照流水施工进度横道图就能理解清楚。 
③对于非节奏流水施工因各施工过程在各施工段中的流水节拍均不尽相等， 
(3)要注意在计算工期时上述公式中的G、Z、C分别指的是两个施工过程之间的工艺间隔时间、组织间隔、时间和提前插入时间要求的时间距离。应注意每个要求只计算一个数值(一次)。这些对照横道图就能体会。 

(二)关键线路和关键工作的确定方法(考核点五2) 
1、本考核点涉及的确定方法很多，散布于"进度控制"教材的各部分中，为便于复习，现概括总结如下。 
确定关键线路及关键工作的方法： 
(1)从网络的起始节点至最终节点之间所经过的各条路线中，总持续时间最长的一条线路即为关键线路。关键线路上的工作是关键工作〖CD2〗

这种直接观察判别法适用于路线较少、不太复杂的网络，否则容易出错，或漏掉个别络线。("进度控制"教材第三章第一节五) 
(2)总时差值最小的工作为关键工作，关键工作从始节点到终节点的联线是关键线路。(当网络的计划工期等于计算工期时，总时差等于零的工作是关键工作，关键工作联线为关键线路。) 
这种方法需要将各时间参数(最早时间、最迟时间及工作总时差)都算出来，所以较麻烦、费时多，只有当考题要求需要计算最早时间、最迟时间以及工作总时差的情况下，在已有计算参数值的基础上，用此方法判断才方便（"进度控制"教材第三章第三节二(一)6）。这两种方法的优点是可靠、不易出错、省心。 
(3)关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。(当网络计划的计划工期时，关键节点的最早时间必等于最迟时间。)〖CD2〗这种判别方法是以节点的最早、最迟时间计算为基础的。节点时间的概念比较难理解，初学者如概念不清很易搞乱，最好不用。但有时考题给出的不是工作的最早、最迟时间，而是节点的最早、最迟时间。这时首先要依上述原则判定关键节点，然后再找其联线即关键线路。如果遇到连接关键节点的线路局部出现二条时，就要看两个节点间哪条局部线路长，长的则是关键路线的一部，短的就不是("进度控制"教材第三章第三节二(二)3)。 
另外，节点时间参数与工作时间参数的关系可以表示为： 
节点i的最早时间ETi等于以该节点为开始节点的所有工作(或该节点i之后的所有工作)的最早开始时间ESij ；节点的最迟时间LTj等于以该节点为完成节点的所有工作(或该节点i之前的所有工作)的最迟完成时间LFhi 。 
(4)标号法(追根溯源法)。实际上是先求各节点的最早时间ET，并在节点上标注出该节点最早时间ET是由该节点前的哪一项工作决定的。或者说是由该节点前的哪一个紧前节点的最早时间决定的。从初始节点到最终节点全部节点的ET值算出后，再由最终节点向前逐个节点寻索追根寻源直至初始节点，最后其联线即关键线路(见"进度控制"教材第三章第三节二(三)图3-23)。 
这种方法只需计算节点最早时间ET即可。如果节点时间及其概念清楚，而又没有其他计算要求时，此法不失为一个较方便、可靠的方法。 
(5)由工作最早时间确定关键线路及关键工作(追根溯源法，非教材中介绍方法，仅供参考)。其原理与标号法相同，只不过不是通过计算节点最早时间，而是通过计算工作最早时间，再由最终节点向初始节点逐项工作，追根溯源找出关键线路及关键工作。仍以教材中标号法的例子(图3-23)为例。其方法如图11，此法与各法相比概念清楚、快捷、可靠、不易搞错。
追根溯源路线： 
(6)在时标网络图中，如果计划工期等于计算工期时，从终节点开始，逆箭线方向进行判断，凡自终至始(节点)不出现波形线的线路即为关键线路。关键线路上的工作即为关键工作("进度控制"教材第三章第四节二(一))。 
(7)对于单代号网络计划，确定关键线路和关键工作的方法有二("进度控制"教材第三章第三节三(七))： 
①总时差最小的工作是关键工作；关键工作的联线(自始节点至终节点)为关键线路。 
②从终节点开始，逆箭线方向依次找出相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路就是关键线路。 
2、进行网络计划的时间参数计算时，如果没有规定计算方法和要求，应选择你最有把握的计算正确的方法。一般说在图上计算要比公式计算方便、快捷，又不易出错。在图上计算，计算工作的时间参数要比计算节点的时间参数可能省心、方便、不易出错。 

(三)网络计划中时差的分析和利用(考核点五3) 
1、本考核点应当在熟悉和掌握工作总时差、自由时差、间隔时间等内涵和相互关系及特点的基础上，考虑有效地利用它。复习时可参考"进度控制"教材第三章第四节及第四章第三节的有关内容。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)工作总时差、自由时差和时间间隔的概念、相互关系及特点(可通过时标网络加深理解) ("进度控制"教材第三章第四节)。 
(2)利用时差分析判断工作延误对工期及后继工作的影响("进度控制"教材第四章第三节)。 
(3)利用时差进行资源优化(不改变工期使资源均衡；资源受限制下，利用时差调整解决资源冲突，使工期受影响最小。"进度控制"教材第四章第三节)。 
(4)利用时差调整施工顺序或组织上的逻辑关系，达到缩短工期、减少窝工的目的("进度控制"教材第三章第四节)。 
(5)处理索赔。 

(四)网络计划工期优化及计划调整方法(考核点六4) 
1本考核点复习主要参考"进度控制"教材第三章第五节及第四章的第一、二、三节。 
2考核可能涉及的主要内容： 
(1)网络计划工期优化的方法与步骤：通过压缩和缩短关键工作的工作持续时间以达到合理压缩工期的方法与步骤("进度控制"教材第三章第五节)。优选系数的概念。 
(2)进度计划的调整方法：当进度落后的情况下如何调整计划，缩短工期，赶上和达到进度要求。调整的方法有： 
①通过改变某些工作之间的组织上的逻辑顺序及组织形式的逻辑关系，以达到缩短工期的目的。组织上的逻辑关系改变可以是： 
ａ、将工作间的顺序施工的组织关系改为平行作业关系； 
ｂ、将顺序关系调整为搭接作业； 
ｃ、将顺序作业调整为流水作业关系； 
ｄ、改变某些工作前后顺序。 
可参考"进度控制"教材第四章第三节及案例96与2003年考题五。 
②压缩某些关键工作(或超计划工期的非关键线路工作)的持续时间以达到缩短工期或赶上落后的进度的目的。压缩工作时间的措施可以是： 
a、增加资源(人、机械设备)的投入； 
b、增加作业时间(一班改为二、三班作业日制度)； 
c、提高劳动效率等； 
d、采用先进的工艺及技术； 
e、采用更先进的机械设备； 
f、经济措施； 
g、改善环境条件等。 
可参考"进度控制"教材第四章第三节、第六章第四节以及案例104、105。 

(五)双代号时标网络计划和单代号搭接网络计划的应用 
1本考核点包括两大部分内容：一是双代号时标网络计划应用；另一是单代号搭接网络计划的应用。其中，搭接网络计划应用是新考核点内容，历年均未出过考题，根据这种网络计划的广泛通用性及其应用的重要性以及它在现行建筑管理/施工管理软件中的核心地位而言，也应是重点内容。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)双代号时标网络的绘制("进度控制"教材第三章第四节)。 
(2)利用时标网络分析判断各时间参数，确定关键路线及关键工作。("进度控制"教材第三章第四节二) 
(3)应用时标网络进行工期优化、资源优化及计划的调整("进度控制"教材第四章第三节)。 
(4)应用时标网络进行进度偏差分析。 
用时标网络进行进度偏差分析，通常是与前锋线法结合起来使用("进度控制"教材第四章第二节四)。 
(5)搭接网络各种搭接关系的概念：试针对每种搭接关系，举出一个工程实例。("进度控制"教材第三章第六节)。 
(6)搭接网络的各种时间参数的计算("进度控制"教材第三章第六节)。 
3、应注意的几个问题。 
(1)进行双代号时标网络的绘制时，通常都会先给出一个普通双代号网络图，这样，绘制时标网络图时，就可完全比照已给出的图的形式去绘制，只不过是按照时间比尺的比例绘出其各工作的箭线长度，在图形上尽可能不做任何美化和改动，以免出错，即使绘成形状　也是可以的(如教材中图3-52，3-57等)。 
(2)搭接网络图的绘制并不困难，其画法与单代号网络的画法基本相同，但是一定要在相邻的任两个节点(即工作)之间的箭线上标出二者之间的搭接关系和搭接的时距值。(参考"进度控制"教材第三章第六节图3-64)。
(3)搭接网络的时间参数计算(参考"进度控制"教材第三章第六节二)。 
计算搭接网络的时间参数有两种主要的方法：①图上计算法；②公式计算法。二者相比较图上计算法具有简单、快捷、不易出错的优点。 
用图上计算法，只要记住计算规律就很容易计算了，其规律是： 
①如果前一项工作为i，后一项工作为j，则计算最早时间和最迟时间时不用记表4所列公式，按下列表中公式的规律计算即可。 
搭接关系 、搭接时距、最早时间计算、最迟时间计算 
②若一项工作有多个紧前工作或多个紧后工作时，或有多个搭接关系时，则每个搭接关系都要计算其时间参数，然后对于最早时间取各搭接关系计算结果中的最大值；对于最迟时间则取各搭接关系计算结果中的最小值。最早时间也是从第一个节点起算(赋值为0)，向后推算，最迟时间也是从最终节点(赋值为计算工期Tｃ值)。 
③计算总时差的方法同普通网络，即TFij ＝ 
④计算某工作i的自由时差时，应先算出该工作与各紧后工作j之间的时间间隔LAGij值，然后取其中的最小值，即 
⑤计算工作i与任一紧后工作j的时间间隔LAGij可按表4所列公式的规律计算。如表5所示。 
⑥应注意当某个工作i的最早开始时间ES i值计算为负值时，应修正为ESi＝0,并用虚箭线与起始节点(虚工作的节点S)相连接。另外，若某个工作i计算结果，其最早完成时间EFj值超过网络图中最后的任何工作的EF值时，就应将该工作用虚箭线与最终节点(虚工作节点F)相连接，并以它的EFj值作为最终节点(F节点)的ESj和EFj值(即计算工期Tｃ＝ＥＦｊ)。 

(六)实际进度与计划进度的比较方法(考核点五6) 
1、本考核点复习可参考"进度控制"教材第四章第二节。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)用横道图比较实际进度与计划进度，分析进度偏差("进度控制"教材第四章第二节一)。 
有两种横道图，一种是用于施工速度是匀速进展比较的横道图，另一种是施工速度为非均匀速度进展的横道图。要区别这两种图的画法。 
(2)用S形曲线比较实际进度与计划进度，分析进度偏差("进度控制"教材第四章第二节二)。 
注意"进度控制"教材中介绍的S形曲线法适用于对同一工种工程的实际施工进度与计划进度进行比较分析。 
例如土方工程的S形曲线、混凝土工程的S形曲线等。如果是综合多项不同工种的工程项目要进行比较，只能采用"投资控制"教材中用三根累计投资(费用) 曲线(也叫挣得值或赢得值法)进行分析比较。 
(3)用时标网络及前锋线法比较实际进度与计划进度的偏差("进度控制"教材第四章第二节四)。 
这种方法通常与列表比较法相结合使用。可对照案例106及1999年考题六复习。 

(七)工程延期时间的确定方法(考核点五7) 
1、本考核点在历年案例分析考试中，曾有6年的考题中涉及到本考核点的内容，可谓考试中的热点。复习可参考"进度控制"教材第六章第五节，《施工合同》(示范文本)第13、8、1、83条以及案例89、104、105和1998年考题四、五，1999年考题六，2000年第三、四题。 
2、考核可能涉及的主要内容： 
(1)工程延期的条件("进度控制"教材第六章第五节一(一)；《施工合同》(示范文本)第13条)。 
(2)工程延期的审批原则("进度控制"教材第六章第五节一(三)；《施工合同》(示范文本)第13、83、81条)。 
(3)延期时间的确定("进度控制"教材第六章第五节［例6-2］，案例104，105及1998、1999、2000年有关考题)。 
3注意的问题。 
(1)工程延期时间的确定。首先是根据延期条件及原则，判断是否应给予延期?其主要条件就是必须是造成工期延误的责任不在申请方(承包方)，而必须是承包方自身以外的原因，如业主方、监理方或客观原因(属于业主承担的风险范畴，如不可抗力等)。(案例89) 
(2)其次是根据审批原则确定应给予延期多少?即考虑发生的延误是否影响到总工期(是否处于关键线路上?非关键工作的延误是否超过总时差等等)。 
(3)最后，给予延期的时间必须是真正影响工期的实际时间，在不能直接判断时(多半是有若干项工作都发生延误时)，可能要通过时间计算和比

较来确定。即将发生延误前的计算工期和考虑发生各项延误时计算的总工期二者比较，其差值即为应予补偿的延期时间。

附件: 4085.rar

dyq1997 - 2006/12/29 14:09:00

谢谢，谢谢，受益颇多

henanjiaozuo - 2007/3/5 15:44:00

谢谢

xliang - 2007/3/6 21:13:00

请问里面提到的案例在哪儿能找到？

xjy - 2007/3/16 21:00:00

好多啊,有具体的案例题吗?

lidexing - 2009/3/11 0:41:00

非常感谢

tangfang200118 - 2019/11/19 19:48:13

这个很精华呀，谢谢啦

1

查看完整版本: 监理工程师执业资格考试案例题解析

Powered by Discuz!NT Archiver 3.9.913 2001-2024 Comsenz Inc.