监理检测网论坛
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/12 19:04:00
[背景]某项工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同价甲项为180元/ m3，乙项为160元/ m3，承包合同规定：
开工前业主应向承包商支付合同价的20%的预付款；
业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣保留金；
当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调整系数为0.9；
根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算；
监理工程师签发月度付款最低金额为25万元；
预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。
承包商各月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如表所示：
月份
工
项 程
目 量
m3
1
2
3
4
甲 500 800 800 600
乙 700 900 800 600
[问题]：
1）、工程预付款为多少？
2）、从第一个月起，每月工程量价款是多少？
3）、监理工程师应签证的工程款是多少？
4）、实际签发的付款凭证金额是多少？
5）、工程支付的原则是什么？（07年正式考试无此问）
6）、工程量清单的作用有哪些？（07年正式考试无此问）
07年正式考试最后一问是本工程最终结算款为多少？（大致意思）
[参考答案]：
1）工程预付款为：（2300×180+3200×160）×20%=18.52（万元）
2）①第一个月工程量价款为：500×180+700×160=20.2(万元)； 应签证的工程款为：20.2×1.2×(1-5%)=23.028(万元); 由于合同规定监理工程师签发的最低额为25万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。
②第二个月工程量价款为：800×180+900×160=28.8(万元); 应签证的工程款为: 28.8×1.2×(1-5%)=32.832(万元);本月实际签发付款凭证金额为：23.028+32.832=55.86（万元）。
③第三个月工程量价款为：800×180+800×160=27.2(万元)； 应签证的工程款为: 27.2×1.2×(1-5%)=31.008(万元)； 应付款为：31.008-18.52×50%=21.748(万元)<25万元，故本月监理工程师不予签发付款凭证。
④四个月甲项工程累计完成总工程量2700m3，超过估算工程量的10%，（2700-2300）/2300=17.4%>10%；超过10%部分应予调价：单价调整为：180×0.9=162（元/m2）；工程量调价部分：2700-2300×（1+10%）=170（m3）；故甲项工程量价款为： （600-170）×180+170×162=10.494（万元），乙项工程累计完成工程量为3000m3，未超过估算工程量的10%，故不予调整价格。完成工程量价款为600×160=9.6（万元）；本月完成工程量价款为：10.494+9.6=20.094（万元）；应签证工程款为：20.094×1.2×(1-5%)=22.907(万元)；本月实际签发付款凭证金额为: 21.748+22.907-18.52×50%=35.395(万元)
3）、工程支付工作的原则是：支付必须以工程计量为基础；支付必须以技术规范和报价单为依据；支付必须及时；支付必须以日常记录和合同条款为依据；支付必须遵循严格的程序。
4）、工程量清单的作用主要体现在三个方面：便于招标单位编制标底；其二是为所有投标人提供一个报价计算的共同基础，使他们能够高效准确地编写报价单，合理地进行投标报价，又便于评标时的分析比较；为实施工程计量与支付提供重要依据。
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/12 19:08:00
[背景] 某工程项目的施工合同总价为 8000万元人民币, 合同工期 18 个月,在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改, 使施工单位停工待图 15 个月 ( 全场性停工 ),在基础施工过程中，为了使施工质量得到保证, 施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由 C15 提高到 C20, 施工完成后 , 施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔，其中索赔计算中以下两项：
①由于业主修改变改设计图纸延误,损失 15 个月的管理费和利润 :
现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间=8000万元÷18 月×1.2%×1.5 月=80 万元
公司管理费 = 合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间=8000 万元÷ 18 月× 7% × 1.5 月 =46.67 万元
利润 = 合同总价÷工期×利润率×延误时间=8000 万元÷ 18 月× 5% × 1.5 月 =33.33 万元
合计 :160万元
②由于基础混凝土强度的提高索赔 15 万元。
[ 问题 ] 监理工程师是否同意给予费用索赔 ? 是否同意索赔费用的计算方法 ?
[答题要点]
1、对第1项 监理工程师应同意给予施工单位费用肘补偿。因为修改设计造成了施工单位的全场性停工，可能造成人工调动 , 生产率下降及机械设备闲置等。但背景材料中所列的计算方法不正确 , 因为管理费的计算不能以合同总价为基数乘相应费率, 而应以直接费为基数乘相应的费率来计算；利润包括了了实施的工程内容价格内,不给以利润补偿,所以监理工程师不应同意以上提出的索赔费用, 而应要求施工单位重新计算。
2、对第2项 监理工程师不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施 , 而不是规范、设计、合同的要求 , 所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。
lzf09601 - 2007/11/13 9:53:00
原帖由 babynrg999 于 2007-10-29 0:36:00 发表
今年的单选题搞出了新花样，几乎全部是具体数值选择，看似简单，其实很不容易，比较郁闷:default8: |
赞同！
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:01:00
[背景]某建设工程项目的施工合同总价为5000万元，合同工期为12个月，在施工过程中由于业主提出对原设计进行修改，使施工单位停工待图1个月。在基础施工时，施工单位为保证工程质量，自行将原设计要求的混凝土强度由C20提高到C25。工程竣工结算时，施工单位向监理工程师提出费用索赔如下: （1）由于业主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失:人工窝工费用损失=月工作日日工作班数延误月数工日费每班工作人数。 即: 20×2130×30=3.6(万元)机械设备闲置费用损失=月工作日日工作班数每班机械台数延误月数机械台班费。 即: 20221600 =4.8(万元)现场管理费=合同总价÷工期现场管理费率×延误时间=5000÷121.0%1=4.17(万元)公司管理费=合同价÷工期公司管理费率延误时间=5000÷126%1=25.0(万元)利润=合同总价÷工期利润率延误时间=5000÷125%1=20.83(万元)合计 58.40万元
（2）由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。
[请分析]：一、监理工程师是否同意接受施工单位提出的索赔要求?为什么?二、施工单位提出索赔，一般应按什么程序进行?三、如果施工单位按照规定的索赔程序提出了上述费用索赔的要求，监理工程师是否同意施工单位所提索赔费用的计算方法?四、监理工程师作出的《索赔处理决定》是否终局性的?对当事双方有无强制性约束力?
[答案]：
一、监理工程师不同意施工单位的索赔要求。因为不符合一般索赔程序的常规。通常，施工单位应当在索赔事件发生后的28天内，向监理工程师递交索赔意向通知，表示索赔的愿望和要求。如果超过这个期限，监理工程师和业主有权拒绝其索赔要求。本工程的施工单位是在竣工结算时才提出该项索赔要求，显然已超过索赔的有效期限。
二、承包人的索赔程序通常可按以下步骤进行:
(一)承包人提出索赔要求：1.发出索赔意向通知；2.递交索赔报告。
(二)工程师审核索赔报告：1.工程师审核承包人的索赔申请；2.判定索赔成立的原则；3.对索赔报告的审查。
(三)确定合理的补偿额：1.工程师与承包人协商补偿；2.工程师索赔处理决定。
(四)发包人审查索赔处理：当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。索赔报告经发包人同意后，工程师即可签发有关证书。
(五)承包是否接受最终处理：承包人接受最终索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意，就会导致合同争议。通过协商，双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式。如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉讼解决。
三、监理工程师对所提索赔额的处理意见:
l.由于业主图纸延误造成的人工窝工及机械闲置费用损失，应给予补偿。但原计算方法不当，人工费不应按工日计算，机械费用不应按台班费计算，而应按人工及机械的闲置费 (机械折旧费或租赁费)计算。若人工或机械调做其他工作，可考虑生产效率下降而导致的费用增加。
2.管理费的计算(公司管理及现场管理费)不能以合同总价为基数乘以相应费率，而应以直接费用为基数乘以费率来计算。
3.利润已包括在各项工程内容的价格内，除工程范围变更和施工条件变化引起的索赔可考虑利润补偿外，由于延误工期并末影响削减某项工作的实施而导致利润减少，故不应再给予利润补偿。
4.由于提高基础混凝土强度而导致的费用增加，是属于施工单位本身所采取的技术措施，不是业主方的要求，也不是设计、合同及规范的要求，所以这部分费用应由施工单位自行承担。
四、通常，监理工程师作出《索赔时间／金额审批表》不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对监理工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:02:00
综合第4题与本题比较接近
[背景] 某大桥工程建设项目，该工程由某桥梁公司施工，业主委托某监理公司进行施工监理，监理公司任命具有多年桥梁设计工作经验的高级工程师任项目总监理工程师。
该桥基础为钻孔灌注桩，按照《招标文件》的要求，所有桩都要进行无破损法(超声波)检测，以确保桩基础的工程质量。当桩基完成进行检测时，发现有一根断桩，断位处在地下水位以下，且地质资料显示该处有溶洞。由此，施工单位向项目监理机构报送了处理方案，其要点如下：
1.补桩。
2．调整承台的结构钢筋，外形尺寸作部分改动。
总监理工程师根据自己多年的桥梁设计工作经验，经审核认为施工单位提交的处理方案可行，因此予以批准。施工单位随即提出索赔意向通知，并在补桩施工完成后第5d向项目监理机构提交了索赔报告：
1．要求索赔此桩处理期间机械、人员的窝工损失。
2．增加的补桩应予计量、支付。
理由是此桩断桩原因是地质不良，有溶洞所致。
[问题] 1。总监理工程师批准上述处理方案，在工作程序方面是否妥当?试说明理由。
并简述监理工程师处理施工过程中工程质量问题工作程序要点。
2．施工单位提出的索赔要求，总监理工程师应如何处理?并说明理由。
[参考答案] 1．工作程序不妥。其理由是：该项目总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位的认可。
处理质量问题的工作程序要点是：
(1)发出质量问题通知单，责令承包单位报送质量问题的调查报告、处理方案等。
(2)审查质量问题处理方案，并报业主。
(3)跟踪检查承报单位对已批准的处理方案的实施情况。
(4)验收处理结果。
(5)向业主提交有关质量问题的处理报告。
(6)将完整的处理记录整理归档。
2．总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。其理由是：断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因，地质资料已充分显示，施工单位应充分估计到这一点，在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:03:00
2、企业想向银行贷款购进设备，有两种选择，甲银行年利率为17%，按年计息，乙银行年利率为15.6%，按月计息，则说明（ ）
A、甲银行实际利率高于乙银行实际利率 B、乙银行实际利率高于甲银行实际利率
C、两家银行的实际利率完全相同，但付息次数不同。D、两银行的实际利率完全相同
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:04:00
某建设项目的计算期为10年，财务净现金流量如下表，基准收益率为10％，则该项目的财务净现值为（ ）万元。
年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
净现金流量（万元） -100 -100 -100 90 90 90 90 90 90 90
A.330.00 B.88.56 C.80.51 D.189.47
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:04:00
融资租赁是将贷款（ ）与出租三者有机结合在一起的设备租赁形式。
A、设备的型号 B、租金支付方式 C、承租人 D、贸易
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:05:00
以下属于坡面防护的有（ ）。（与此题类似）
A、丁坝 B、铺草皮 C、种树 D、土工格栅
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:05:00
所列钻孔灌注桩支承桩的成孔质量符合规范的允许偏差（ ）。
A、单排桩孔的中心位置（mm）：100 B、倾斜度：小于1%
C、孔深：比设计深度超深不大于50mm D、沉淀厚度（mm）：不大于设计规定
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:05:00
防眩板的结构设计要素包括------------------------。（ABCD）
A. 遮光角 B. 防眩高度 C. 板宽 D.板的间距
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:06:00
道桥有1道多选题：软基沉降包括那两种沉降（具体答案记不清了，大家可以查查教材）
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:06:00
07年道桥考试考了好几道安全和环保方面的题，总体感觉比较偏，但也在情理之中，我们国家是越来越重视安全和环保了，这从考试中已经非常明显的体现出来了，大概有3-5分的题，另外综合题第2题钻孔灌注桩最后一问也考了环保方面：比如让论述钻孔灌注桩环保应注意的事项：有泥浆污染的防止，电焊的光污染，打桩的噪音，灌桩的噪音，灰尘的污染（钢筋笼在运输中）等等。以上仅限于本人理解，并非标准答案。
道桥虽然大家都知道是20道单选和20道多选，10道判断，两道综合，但是想考高分很难，虽然只出40道选择题，但是对于我们应考者可能要复习上千道选择题，另外道桥杂而乱，有路基有桥梁有先张后张预制梁板，还有很多实验方面的内容，还有交通安全设施，工程材料方面的内容，另外交通安全设施千万不能漏复习，肯定会有2-3分题。
道桥考试不仅需要现场经验，更在于良好的复习备考，本人从一毕业就开始从事路桥施工，到现在已经快10年了，本身学的专业就是土建工程，又在一线施工了近十年，感觉现场经验有一定的帮助，但是帮助不大，以下浅谈一点自己的体会：
1.建议大家多做模拟题，在做题中不断回忆巩固提高，虽然不见得复习过的题一定会出现，但是思路会越来越多，知识点越积累越多。总之办法总比困难多。具体模拟题大家可以下载笔者在Kiii《道路与桥梁》板块上传的帖子《保证通过2007年10月监理道桥考试》，见笑了。
2.再说一下道桥最后两道大题，大家可以想想：肯定是一道一桥，具体复习资料可以
参考长沙交通学院复习指导书（培训讲义）《道路与桥梁》（长沙2005年版），非常管用，笔者一直怀疑是长沙交通学院的教授在出题，信不信由你。这些资料都可以在Kiii上找到。
3.实在不想花钱买书的话，可以下载《工程合同》等2006或2007年版复习指导及核心题解这套书，这套书非常好用，重点突出，内容全面，脉络清晰，2007年10月考试最后两道大题在此套书上基本上都可以找到（这个秘密尽量不要让更多的人知道，哈哈），综合第3题是原题，其实大家可以想想，交通部一门课100元的考试费肯定创下国内最高，为什么？不是通过这种考试也养活了一群人么（当然笔者之见有些偏激），交通部还死活不肯把这块培训与考试交出去，为什么，今年全国有25000人左右报名考试，每人500元，大家可以算算他们赚了多少，另外专家学者卖书也是一笔可观的费用，如果考试再不出几道书上的原题谁还买参考书？当然本人也是收益者，我对交通部和这些教授没有任何意见，只是把这层窗户纸捅破而已，实行监理制度已经写进建设法，交通部也必须实行，教授出书也是为了大家，这里面有一点商业利益罢了，也无可厚非，现在这世道，发展才是硬道理，一切以经济建设为中心嘛。
4.今年参加考试看到身边那些四五十岁的老者，心里感到甚是心酸，看到大家非常敬业认真的答题，心头很是感动，这些人认真勤奋，真是我们年轻人学习的好榜样，他们也是我们祖国优秀的工程技术人员，为了我们国家的繁荣一辈子献了青春献子孙，可歌可泣，我也干了十年了，深知其中辛酸，但我永远比不了他们，考试对这些人也不公平，老年人记忆力肯定比不了年轻人，我建议这些老同志多接触一点新思想新思路，比如可以上上网，多下载下载有关资料，肯定会有很大帮助的。向常年奋战在施工一线英勇无畏的老工程技术人员致敬。
5.最后跟大家谈一条最关键的问题：兴趣的问题，我常常思考古今中外成功人士之所以成功的原因，为什么？是因为他们有兴趣，对于考试也是如此，如果你对交通土建这个专业不感兴趣，那考试没有多大意义，正是因为兴趣，我们才可以挤出宝贵的业余时间进行复习，我们才可以用坚强的毅力挺到考试最后一天，我们才可以在考试完了还能坐到这里不辞辛劳的发帖子谈感受。我们才可以每月在那点微薄的用来养家糊口的工资里每天挤出几元钱必须在固定的时间里点开我们心爱的Kiii而在所不惜。
有志者，事竞成。与大家共勉。希望能成为热爱这项事业的人们的最可信任的朋友。
黑夜给了我黑色的眼睛，但我注定要用它来寻找光明。
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:31:00
四. 某桥设计显示为多溶洞岩层,为嵌岩桩设计. 施工单位进行灌注混凝土施工到6米时,突然沉陷2米,后经施工单位反复处理重新灌注混凝土,由此,造成质量断桩事故,经多方共同协商采取返工,补桩措施,满足了设计要求. 施工单位据此事故为溶洞所致,提出工期延误和索赔55万元. 问题:1. 施工单位和监理工程师在这事件中在质量管理方面存在哪些问题?2. 监理工程师可以批准施工单位的请求吗? 为什么?3.该工程质量如何评定?
3LLL - 2007/11/13 11:35:00
感谢 a1s2d3f4g5h6j7的支持！你提出的意见我已经看到了，没有规矩不成方圆，希望以后不要发灌水的帖子！对于发的好贴，我们会根据帖子的内容及价值！及时给与相应的奖励！！
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/13 11:41:00
工地十年的艰辛已经磨砺了我的坚韧，
谢谢斑竹的鼓励与提携，为了Kiii我会继续努力奉献我的热血。
wangyu730513 - 2007/11/14 12:36:00
与往年一样2007年也有网络图内容
a1s2d3f4g5h6j7 - 2007/11/14 19:27:00
复习应考时不可在网络图上做太多文章，知道其原理即可，万变不离其宗。判索赔时主要把握是不是发生在关键线路上。记住索赔程序即可，还有今年考了延期处理程序。这些最好把监理规范弄熟悉。
咖啡 - 2007/11/16 12:12:00
概论题论述题一、高速公路、一级公路如何设置监理机构，请说出它们的名称？监理人员的结构要求和数量要求，并请说出各级公路如何配用持有交通部监理工程师人员？请说出总监理工程师、驻地监理工程师应具备的条件？
tshgzyh - 2007/11/19 10:18:00
2007年水运监理港口工程问答题：1、重力式码头基础施工程序及监理控制要点；2、板梁式高桩码头构件连接方式、原因及需满足的要求。
zkiii - 2007/11/19 10:59:00
太谢谢了,但是可不可以,以后在传这样的东东,就把答案放在后面,像我这样的初学者方便一点:default3:
xmidd - 2007/11/19 11:02:00
记不起来了 ，不过多谢
zanyou - 2007/11/19 20:48:00
监理理论 公路环境保护固体废物处理方法Ａ化学Ｂ生物Ｃ燃烧Ｄ埋
大家都选什么啊
3LLL - 2007/11/19 21:08:00
《监理理论》
选择题 ：
安全费用占工程造价的 % ？
哪项不是网络计划的参数 计划工期 还是 工艺间歇时间 ？
安全员识别危险源的方法是什么？检查表法 还是 预防法？
路基材料 监理抽检频率是多少？ 5% 10% 15% 20%？
安全生产处理好与（）的关系： 进度 质量 方面？
网络图绘制方法？ 前进法 倒退法 ？
哪些是标准试验 ？ 集料筛分试验 配合比实验 压实度试验 砼强度试验？
水土流失原因 ？ 冰冻 ， 重力 ， 风蚀 ， 冲刷 ？
固体废物处理方法 ： 沉淀法 ， 焚烧法， 化学法， ？
监理计划的内容？
两个大题 各十五分：
1。 监理招标评标方法 ？程序？要点？
2。高速公路，一级公路 。监理机构设置形式？ 名称？
人员，数量结构设置，各类工程项目配置监理人员标准？总监 驻地 资质要求？
合同管理一个大题是问对分包单位管理手段？审查分包单位内容和要点？
道路桥梁一个大题是沥青路面施工质量控制要点 ？
另一题是钻孔桩施工质量控制要点？相应环保控制要点?
NYLJ000521 - 2007/11/21 12:17:00
道桥论述：
1、热拌沥青混合料施工质量控制要点
2、钻孔灌注桩陆上施工工序及要点，环境保护措施要点
hj79266911 - 2007/11/21 17:00:00
33、公路隧道按其长度分类可分为短隧道、中隧道、长隧道、特长隧道，中隧道长度为（ ）
A、L≤250 B、1000>L>250 C、3000≥L≥1000 D、L>3000
oucheng520 - 2007/11/23 11:05:00
根据年实际利率公式计算乙银行年有效利率为16.8％，小于甲银行的17％，因此应该选择A
oucheng520 - 2007/11/23 11:10:00
根据净现值的公式计算得到，此项目的财务净现值为：80.5092，因此，选择C
oucheng520 - 2007/11/23 11:14:00
融资租赁是将贷款、贸易与出租三者有机结合在一起的设备租赁形式。因此选D
oucheng520 - 2007/11/23 11:18:00
以下属于坡面防护的有（ ）。（与此题类似）
A、丁坝 B、铺草皮 C、种树 D、土工格栅
应该是：以下属于坡面植被防护的有（ B,C ）。