回复：合同管理试题及答案之二
2006年公路监理工程师模拟题补充《合同管理》
一、单项选择题
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ ）的促裁委员会仲裁。（B）
A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地
2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ ）（D）
A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任
C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任
3、合同法律关系是由（ ）三要素所构成。（A）
A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益
C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任
4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ ）是错误的。（C）
A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验
5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（）止。（D）
A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日
C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日
6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ ）（B）
A 口头协商即可 B 应签订书面协议
C 与第三方一起协调 D 承办任何手续
7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ ）签订的合同。（B）
A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理
8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ ）（A）
A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行
C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行
9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ ）（D）
A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定
C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定
10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ ）内提出书面处理意见。（B）
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天
11、要约是指：（A）
A．希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示
C．希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告
12、根据《合同法》的规定，要约在 时生效：（B）
A．受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人
C．受要约人作出承诺 D.要约人发出要约
13、投标是：（C）
A．要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约
14、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（B）
A．10 B.30 C.15 D.60
15、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）：（A）
A、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款
B、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款
C、施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款
D、中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款
16、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于：（A）
A．总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同
17、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前 天以书面形式通知发包人。（A）
A．7 B.10 C.14 D.15
18、工程开工前， 应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。（B）
A．承包人 B.发包人
C.承包人与发包人分别 D.向承包人与发包人均不
19、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以 （C）
A．向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁
C.向法院申请强制执行 D.向法院提请诉讼
20、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经 审批。（D）
A．原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位
21、法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（ ）。(D)
A、自然人 B、公民 C、领导者 D、组织
22、经济法律关系的（ ）是指经济法律关系的参加者或者当事人。(A)
A、主体 B、客体 C、内容 D、对象
23、对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种（ ）。(D)
Ａ、合法行为 Ｂ、违法行为 Ｃ、自然事件 Ｄ、社会事件
24、在下列合同中，（ ）合同是可变更的合同。(C)
Ａ、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的
Ｂ、以合法活动掩盖非法目的的
Ｃ、因重大误解而订立的
Ｄ、损害社会公共利益的
25、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向（ ）申请执行。(B)
A、当地人民政府 B、人民法院 C、仲裁委员会 D、调解委员会
26、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。(A)
A、能力 B、报价 C、监理人员数量 D、设备
27、中标通知书（ ）具有法律效力。(A)
A、对招标人和中标人均 B、只对招标人
C、只对中标人 D、对招标人和中标人均不
28、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。(C)
A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求
C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求
29、施工合同文本规定，承包人有权(D)
A、自主决定分包所承包的部分工程 B、自主决定分包和转让所承担的工程
C、经发包人同意转包所承担的工程 D、经发包人同意分包所承担的部分工程
30、承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ）。(B)
A、费用和工期损失全部由业主承担 B、费用和工期损失全部承包人承担
C、费用由承包人承担，工期给予顺延 D、工期不予顺延，但费用由业主经予补偿
31．合同债权指向的对象主要是（ ）。(B)
A．债务人的物 B．债务人的行为
C．债权人的物 D．债权人的行为
32．合同当事人可以依法自由选择合同相对人，也可以自由决定合同内容，这体现的《合同法》的基本原则是（ ）。 (A)
A．合同自愿原则 B．诚实信用原则
C．合法原则 D．鼓励交易原则
33．合同当事人在从事民事活动时，应当记实守信，以善意的方式履行，这体现的《合同法》的基本原则是（ ）(B)
A．合同自愿原则 B．诚实信用原则
C．合法原则 D．鼓励交易原则
34．合同的拘束力主要体现在对（ ）的拘束上。(A)
A．当事人 B．第三人
C．当事人和第三人 D．其他人
35．法律责任乃是合同义务的（ ），失去了法律责任，合同将很难产生真正的拘束力。(B)
A．前提 B．保障
C．目的 D．两者无任何关系
36．我国《合同法》第44条规定：“依法成立的合同，自（ ）时生效。(B)
A．订约 B．成立
C．合意 D．协商
37．整个合同法的核心是（ ）。(C)
A．合同的基本原则 B．合同的种类
C．合同的履行 D．合同的保全
38．违约金具有何种性质（ ）(C)
A．补偿性 B．惩罚性
C．补偿性和惩罚性 D．视具体情况而定
39．对债务人与第三人共同实施低价转让财产的行为的，债权人应以（ ）为被告。(C)
A．债务人 B．第三人
C．债务人和第三人 D．债务人或第三人
40．当事人之间订有买卖合同，合同规定每吨价格为3000元，共买进10吨，履行期到来后，市场价格为2500元，卖方迟延15天交货，交付时已跌至2000元。请问：在这种情况下，损害赔偿数为（ ）。(A)
A．5000元 B．1万元
C．2万元 D．2.5万元
二、多选题
1、合同履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（ ）（BD）
A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B 交付不动产的，在不动产所在地履行
C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
2、《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（ ）的效力。（ABC）
A 清理条款 B 质量条款 C 结算条款 D 风险条款
3、在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（ ）（ABCE）
A 开展监理业务前向监理人支付预付款
B 负责建设工程所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件
C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D 与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位
E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的合同中予以明确
4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工（ ）（ABCE）
A 负责设计变更 B 负责修改预算 C 参加隐蔽工程验收
D 参与施工组织 E 参加工程竣工验收
5、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有
（ ）（ABDE）
A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期 D 继续履行 E 采取补救措施
6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（ ）（AD）
A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明
C 分析合同的执行情况 D 监督合同的履行
E 按合同约定的价格和结算条款办理结算
7、在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用（ ）（AB）
A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任
C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据
8、公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（ ）（ABE）
A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围
9、根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这此事由包括
（ ）（BCDE）
A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约
C 拒绝要约的通知到达要约人 D 受要约人对要约内容作出变更
E 承诺期限届满，受要约人未作出承诺
10、委托合同的基本特征有（ ）（ACE）
A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成，非要式合同
D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的
11、设计阶段监理的内容包括（ ）（BD）
A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞赛
C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和结果
E 编制项目概预算
12、承揽合同主要包括（ ）等型合同（ACDE）
A 修理 B仓储 C 定作 D 复制 E 检验
13、工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（ ）等证明材料可以作为合理的依据。（BCE）
A 中标意向书 B 经工程师认可的施工进度计划
C 工程师发布各种书面指令 D 招标时的标前会议记录
E 各类财务凭证
14、要使索赔得到公正合理地解决，工程师的工作必须遵守（ ）（AB）
A 公正 B 批评教育 C 协商一致 D 平等 E自愿
15、建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（ ）（ACE）
A 办理土地征用，拆迁补偿，平整施工场地
B 提供和维护非夜间施工使用的照明
C 开通施工场地与城乡公共道路的通道
D 保证施工场地清结符合环境卫生管理有关规定
E 确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验
16、建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（ ）造成的损失。（BCD）
A 战争、罢工、核污染 B 雷电、火灾、爆炸 C 地震 D 盗窃 E 错误设计
17、发生（ ）等情况后，应批准承包商合理展延工期（BDE）
A 未增加额外工作的工程变更 B 业主延误移交施工现场
C 因承包商原因引起的暂停施工 D 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物
E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工
18、在下述各项中，属投标报价降低风险报价策略的是（ ）（CDE）
A 加强索赔 B 购买保险 C 开口开级报价 D 多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
19、在下述索赔原因中，属合同本身原因的是（ ）（ABC）
A 合同额增减超过15% B 法律法规的变化 C 汇率的变化
D 工程变更 E 监理工程师指示错误
20、对无权代理行为，被代理人有（ ）（CE）
A 撤回权 B 催告权 C追认权 D 抗辩权 E 拒绝权
21、采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（ ）（AE）
A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁
B 任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁
C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见
D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理
22、承包人可索赔的费用包括（ ）（ABDE）
A 工人费 B 袋款利息 C 地方摊派费 D 利润 E 材料费
23、法人终止的原因主要有（ ）等。（ADE）
A 法人法定存在期限届满 B 法人改变经营性质 C 法人扩大业务范围
D 法人依据行政命令而撤销 E 法人完成了规定的任务
24、建设工程合同属于（ ）（BC）
A从合同 B 主合同 C 诺成合同 D实践合同 E 分包合同
25、合同的转让包括（ ）（ABC）
A 合同债权的转让 B 合同债务的转移 C 合同债权债务概括转让
D 合同内容的修改 E 合同内容的调整
26、订立施工合同应具备的条件包括（ ）（ABCE）
A 工程项目已列入年度建设计划 B 具备了施工所需的设计文件和技术资料
C 初步设计已经批准 D 施工图设计已经批准
E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
27、建设工程项目报建时应交验的文件资料包括（ ）（BCDE）
A 招标办的审批文件 B 立项批准文件 C 固定资产投资许可证
D 建设工程规划许可证 E 资金证明文件
28、FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列（ ）不属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。（ABE）
A 因法规、税收等政策变化的补偿款 B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款 C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D 完成新增工作内容获得的工程款 E 汇率变化的调整费
29、投标单位有以下行为时，（ ）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。（CD）
A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议 C 中标后拒绝签订合同
D 开标后要求撤回投标书 E 不参加现场考察
30、监理合同示范文本规定的监理单位权力包括（ ）（ABDE）
A 对分包单位的审批权 B 发布停工令和复工令的权力
C 变更工程设计的决定权 D 对工程施工进度的控制权
E 要求承包商撤销有严重失职行为人员的建议权
31、大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容主要包括
（ ）（ABDE）
A 投标书的有效性 B 投标书的完整性 C 投标书的合理性
D 报价计算的正确性 E 投资书与招标文件的一致性
32、正常的监理服务酬金应由（ ）构成。（ABC）
A 全部成本 B 附加的监理服务酬金 C 额外的监理服务酬金
D 合理的利润 E 税金
33、合同公证与鉴证的区别主要有（ ）（BCE）
A 申请原则不同 B 效力不同 C 性质不同
D 审查的内容不同 E 效力范围不同
34、合同法规的解决合同纠纷的方式有（ ）（ABE）
A 双方协商 B 请第三者调解
C 对仲裁机构的裁决不满意时，可向上级仲裁机构申诉
D 对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉
E 对法院判定不服时，可向上一级法院起诉
35、施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（ ）（ABCE）
A 工程量变化 B 工程设计变更 C 不可抗力
D 乙方实际进度与进度不相符
E 一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成累计超过8小时
36、下列行为 属于转包行为的有（ ）（ADE）
A 分包单位将承包的工程再次分包组其他施工单位者
B 总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者
C 总包单位将非主要部分工程分包给其他施工单位者
D 总包单位将工程主要部分分包给其他单位者
E 建筑施工企业将承包的工程全部包给其他单位者
37、FIDIC合同条件规定，保留金应当分别在（ ）后返还。（CE）
A开工 B提交履约保函 C 颁发工程接收证书 D 竣工结算 E 颁发履约证书
38、当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这此证据包括（ ）（ABE）
A 工程照片 B 工程师发布的各种书面指令
C 施工许可证 D 招标文件 E 财务凭证
39、下列属材料采购合同主要条款的有（ ）（AB）
A技术标准和质量要求 B 材料数量及计量方法 C 担保 D 保险
40、《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致，其中（ ）是错误的。（ABD）
A 联动无负荷试车，由承包人组织试车
B 单机无负荷试车，由工程师组织试车
C 由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延
D 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工
41、合同法律关系的客体包括：（BCDE）
A、禁止流通物； B、完成一定的工作；C、建筑物；
D、智力成果；E、货币。
42、无权的代理行为包括：（BDE）
A、代理人接受委托与自己签订经济合同；
B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同；
C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同；
D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同；
E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。
43、“建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：（ACD）
A、受损害的施工建筑物；B、承包人的施工运输机械；
C、在投保范围内的临时工程；D、业主在工地原有建筑物因施工受破坏；
E、承包人施工人员受到人身体伤害。
44、当事人能行使留置权的合同有：（CE）
A、买卖合同；B、技术合同；C、运输合同；
D、委托合同；E、仓储合同。
45、无效合同的财产后果，可以采用处理方式有：（BCE）
A、追究违约金；B、返还财产；
C、赔偿损失；D、追究处罚金；E、追缴财产。
46、代理具有如下特征：（BD）
A、以代理人的名义从事活动；B、以被代理人的名义从事活动；
C、任何事情及行为都可以代理；D、代理人可在授权范围内独立进行意思表示；
E、代理行为产生的后果由代理人享有。
47、用于履行合同的担保方式有：（ABE）
A、定金；B、资产抵押；C、投标保证金；
D、违约金；E、留置。
48、合同履行地点是指：（CD）
A、注册登记的地点；B、签订合同的地点；
C、交付标的地点；D、支付价款的地点；E、标的生产地。
49、构成合同法律关系的要素包括：（ACD）
A、主体；B、代理；C、客体；D、内容；E、担保。
50、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象：（BDE）
A、工程量；B、劳务行为；C、工资表；
D、建设资金；E、建筑物。
51、合同法的基本原则是：（BCD）
A、等价有偿原则；B、平等原则；C、自愿原则；
D、公平原则；E、严格责任原则。
52、订立合同可采用的形式有：（DE）
A、承诺；B、要约；C、要约邀请；D、书面；E、口头。
53、合同的权利义务终止时，不影响合同中（CE）的效力：
A、保险条款；B、仲裁条款；C、结算条款；
D、担保条款；E、清理条款。
54、对无效合同有确认权的机构是：（AE）
A、仲裁机构；B、业务主管部门；C、经济合同当事人；
D、行政主客部门；E、人民法院。
55、合同法规定，合同包括的条款主要有：（ACDE）
A、标的；B、鉴证条款；C、价款；
D、质量；E、违约责任。
56、要约与要约邀请的主要区别在于：（BCE）
A、是否采用书面形式；B、在法律上是否须承担责任；
C、内容是否具体确定；D、是否须送达对方；
E、是否明示希望与他人订立合同。
57、合同被撤消后的法律后果有：（CDE）
A、双倍返还定金；B、支付违约金；C、赔偿损失；
D、返还财产；E、追缴财产。
58、仲裁协议包括如下内容：（ACE）
A、请求仲裁的意思表示；B、不向法院起诉的承诺；C、仲裁事项；
D、双方争议的解决方式；E、所选定的进仲裁委员会。
59、合同有效的条件是：（CDE）
A、双方（多方）是法人；B、双方（多方）有担保；C、当事人有合格的资格；
D、内容要合法；E、订立的程序要合法。
60、下列哪些合同符合解除的条件：（AC）
A、当事人一方不履行合同，不能实现合同目的；B、当事人一方要求解除合同；
C、出现了致使合同无法履行的事件；D、监理工程师要求解除合同；E、当事人方发生分立。
61、缔约当事人有（ ）情形，应当依法承担缔约过失责任：（ABC）
A、假借订立合同，恶意进行磋商；B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实；
C、违反缔约中的保密义务；D、违反缔约中通知义务；E、违反公平原则，损害对方利益。
62、属于违约事实的是：（ADE）
A、 延迟履行；B、因不可抗力不能履行；C、提存；D、不完全履行；E、不适当履行。
63、对违反合同者追究责任时，实行：（BDE）
A、违约金、定金并用原则；B、以补偿性为原则；C、过错原则；
D、因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任；E、严格责任原则。
64、业主对监理进行招标时，招标文件的内容应包括：（ACDE）
A、投标人须知B、对施工单位和业主单位的介绍；C、合同条件；D、对监理单位的要求；E、监理工作内容。
65、在进行施工招标，评标时对投标单位的评审对象是：（ABDE）
A、投标报价；B、施工方案；C、投标技巧运用；D、投标工期；E、施工业绩。
66、施工、监理招标时，属于废标的情况有：（ABCDE）
A、投标书逾期送达；B、投标书未按要求密封；
C、投标书未按要求提供投标担保；D、投标书未按规定格式填写；E、投标价高于或低于标底。
67、我国法定的工程施工招标方式是：（DE）
A、定向议标；B、内部招标；C、议标；D、公开招标；E、邀请招标。
68、施工招标文件一般包括：（BCDE）
A、招标广告；B、合同条件；C、技术规范；D、施工图纸；E、工程量报价单。
69、建设项目招标前期应满足的要求：（ABC）
A、建设项目已经批准；B、有满足招标投标需要的技术资料；C、建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证；D、施工现场的“三通一平”已经完成；E、主要设备的来源已经落实。
70、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括：（BCE）
A、决定中标单位；B、批准招标申请；C、审核招标文件；D、负责编制标底；E、监督评审过程。
71、在施工合同中，应由承包人完成的工作有：（BCD）
A、红线内土地的征用和拆迁；B、保护施工现场的地下管道和邻近的建筑物；
C、搭建临时工棚用地的征地；D、防止进场的建筑材料和设备被盗；E、进行变更设计。
72、《建设工程施工合同》规定，应由承包人办理并支付费用的保险是：（BC）
A、工程一切险；B、施工机械；C、现场施工人员的生命财产；
D、现场的第三方人员生命财产；E、现场的发包方的人员生命财产。
73、现场发生（ ）事件，造成工程延误，可以批复竣工期限延长：（CDE）
A、承包人现场的施工机械丢失；B、分包人与承包人发生纠纷，暂停施工；
C、工程数量增加和设计变更；D、业主要求暂停施工；E、发生不可抗力。
74、设计阶段监理的内容包括：（BCDE）
A、对设计质量负责；B、组织设计方案竞赛、招投标；C、起草勘察设计合同；
D、监督勘察设计合同的履行；E、审查项目概算、预算。
75、设计合同设计人员对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行：（ABCD）
A、施工前技术交底；B、设计变更；C、修改预算；D、参加竣工验收；E、施工管理。
76、监理工程师进行工程管理的依据是：（ABD）
A、建设工程施工承包合同；B、监理服务合同；
C、承包人与分包人的合同；D、规范及验收标准；E、施工招标文件。
77、施工合同范本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有: （ABDE）
A、支付违约金；B、赔偿损失；C、延长工期；D、继续履行；E、采取补救措施。
78、由于不可抗力造成损失，承包人可以索赔的对象是：（BD）
A、监理工程师；B、业主；C、政府；D、保险公司；E、分包人。
79、根据FDIC合同条件，按照索赔的目的，索赔可分为：（CE）
A、实物索赔；B、合约内索赔；C、费用索赔；
D、合约外索赔；E、工期索赔。
80、施工合同可以变更和解除的情况有：（ACDE）
A、双方协商同意，且合法；B、一方的法定代表人发生变更；C、不可抗力的作用；
D、当事人一方破产而确实无法履行合同；E、由于一方违约，使施工合同履行不必要。
81、合同法律关系由（ ）等要素构成。（ABE）
Ａ、主体 Ｂ、客体 Ｃ、行为 Ｄ、事件 E、内容
82、担保方式包括（ ）等。（ABCE）
A、保证 B、抵押 C、质押 D、预付款 E、定金
83、在下列几种情形中，（ ）合同是可变更的合同。（DE）
A、损害公共利益的 B、以合法活动掩盖非法目的的
C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D、因重大误解而订立的E、在订立合同时显失公平的
84、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（ ）确定的价格履行。（ABCD）
A、协议补充 B、按照有关合同条款确定 C、按照交易习惯确定
D、按照订立合同时履行地的市场价格履行 E、按照订立合同订立地的市场价格履行
85、在合同促裁制度中，首席仲裁员由（ ）（AB）
A、当事人共同选定 B、仲裁申请人选定 C、未申请仲裁一方当事人选定
D、当事人共同委托仲裁委员会主任指定 E、仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定
86、在下列行为中，（ ）属于要约邀请。（ABDE）
A、价目表的寄送 B、招标公告 C、投标D、招标说明书 E、不含价格的商业广告
87、合同当事人承担违约责任的形式有（ ）。（ABE）
A、支付违约金 B、支付赔偿金 C、返回财产D、追缴财产 E、继续履行
88、中标通知书发出后的30天内，双方应按照（ ）订立书面合同。（AB）
A.招标文件 B.中标人的投标文件 C.最后修改投标文件后确定的价格
D.综合所有投标文件中最优的内容 E.最后修改投标文件后确定的工期
89、在监理合同中，（ ）是监理人的权利。（ADE）
A.工程建设有关事项和工程设计的建议权 B.对其他合同承包人的选定权
C.委托监理工程重大事项的决定权 D.获得酬金的权利
E.工程建设有关协作单位组织协调的主持权
90.大型项目的评标中,( )是初评的工作内容。（BCDE）
A.对各投标书实施方案和计划进行实际性评价与比较
B.投标人的资格C.投标保证有效性D.报送资料的完整性E.投标书与招标文件的要求有无实质性背离
91.设计合同履行过程中,设计人承担的义务包括( )等方面工作。（ABD）
A.保证设计质量 B.负责设计交底 C.协调工程施工
D.负责施工中发生的设计变更 E.确认承包人施工工艺的可靠性
92.质量监督机构对工程质量监督工作的范围包括( )。（AE）
A.抽样检查防水工程的质量 B.对使用的建筑材料进行见证
C.评定已完成工程的质量等级 D.对承包人的施工过程进行巡视监督
E.检查施工现场监理机构是否按照监理规划进行监理
93.施工合同文件组成包括( )。（ABCD）
A.图纸 B.协议书 C.技术规范 D.工程报价单 E.中标意向书
94.施工合同履行中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。（ABD）
A.发生设计变更 B.发包人延误移交施工现场
C.承包人采购的材料供贷商未能按时交贷
D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
95.工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑,指示承包人进行剥露后重新取样试验.试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求,但未达到合同约定的标准，工程 师应判定( )。（BE）
A、质量合格 B、需重新修复 C、不补偿费用但顺延合同工期
D、顺延合同工期并追加合同价款 E、承包人损失的工期和费用均不予补偿
96.施工过程中发生( )情况时,可以调整合同价款。（ABDE）
A、设计变更 B、工程师批准的承包人索赔
C、当地税务部门对税费的调整 D、遇到图纸未表明的地下构筑物
E、中期支付进度款扣回部分预付款
97.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应该做的工作包括( )。（BD）
A.向承包人发出必须提前竣工的指令 B.与承包人协商并签订提前竣工的协议
C.负责修改施工进度计划 D.为承包人提供赶工的便利条件
E.减少对工程质量的检测试验项目
98.FIDIC《施工合同条件》中的指令分包商，其特点表现为（ ）。（ACDE）
A、由业主选定的施工单位 B、与业主签订合同
C、由承包商负责协调管理 D、从承包商中标价的暂列金额内支付
E、承担不属于承包商必须完成工作范围内的施工
99.FIDIC合同条件内规定,业主和承包商对合同的履行发生争议时,解决的方式包括( )。（ABDE）
A、当事人双方协商 B、工程师确定 C、建设行政主管部门调解
D、争端裁决委员会决定 E、仲裁机构裁决
100.工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（BCDE）
A、删减部分承包商内容交给其他人完成 B、改变部分工程的基线
C、改变已批准承包商施工时间和顺序 D、增加合同约定的工程量E、改变施工工程的性质
101.索赔按目的划分包括( )。（CE）
A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔 D、合同内索赔 E、费用索赔
102.工程师审查承包商索赔成立必须具备的条件有( )。（ABCD）
A、与合同相比已造成额外费用增加或工期损失B、费用增加或工期损失非承包商原因
C、按合同规定不应由承包商承担的风险D、在规定的时间内提出索赔E、事件原因属于分包商造成的损害
103.分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。（DE）
A、业主直接送达 B、工程师直接送达 C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达 E、经承包商代表确认工程师发布
104.债权撤销权在( )情况下消灭。（AD）
A、自债权人知道撤销事由之日起1年内没有行使B、自债权人应当知道撤销事由之日起半年内没有行使
C、自债权人的行为发生之日起1年内没有行使D、自债权人的行为发生之日起5年内没有行使
105.属于非法分包工程的情况包括( )。（ACD）
A、将承包的全部工程分包给其他单位实施
B、按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位
C、将工程的主要部分交给其它单位实施
D、承接分包工程后再分包
106.对变更工程进行变更估价时,监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括( )。（BC）
A、工程量清单中所含有的同类工作内容
B、工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同,但作业方法有重大差异
C、工程量清单中没有该项工作内容
D、承包商因质量不合格的返工工作内容
E、工作内容不变,实际工作量比工作量清单中的数量增加超过25%以上,但不起过合同总价的2%
107.争端解决的方式有( )。（ABCD）
A、工程师的裁定 B、友好解决 C、仲裁 D、诉讼
108.承包商应该准备和提交的索赔帐单和证据资料主要有( )。（ABCDE）
A、工程进度计划 B、施工日志 C、工程所在国的政治经济的基本资料
D、来往文件和信函等 E、会议纪要和备忘录
109.国际工程承包中常见的保险种类有( )。（ACDEF）
A、工程一切保险 B、疾病保险 C、第三方责任险
D、人身意外险 E、货物运输险 F、其它保险
110.一个项目的投标报价由以下( )部分组成。（ABC）
A、施工成本 B、利润和税金 C、风险费用 D、管理费用
111.公开招标的优点有( )。（ABD）
A、业主可选择所价较低、信誉较好的承包商B、使承包商努力提高工程质量、缩短工期和降低造价
C、业主的工作量相对大些，招标费用大D、业主有较大的选择范围
112．下列属于担保的内容有（ ）。（ABCD）A、银行的担保 B、履约保证金 C、预付款担保 D、保留金
113．属于一般分包合同的特点有（ ）。（ABC）
A、由承包人挑选分包人B、分包合同必须事先征得业主的同意和监理工程师的书面批准
C、对总的合同执行没有影响D、承包商对分包工程不承担责任和义务
114．属于指定分包合同的特点有（ ）。（ABCD）
A、指定的分包合同直接涉及到业主和监理工程师
B、在标书中，应明确写出指定分包的项目或指定分包商的名单
C、指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内
D、指定分包商应当向承包商承担如同承包商向业主所承担的同样的义务和责任
115．对分包商的其它施工现场考察，其内容有（ ）。（AB）
A、企业原有业绩的记载B、生产设备情况C、财务资状况D、企业业绩
116.常见的一般危害的风险有( )。（ABD）
A、合同条件B、技术规范C、通货膨胀D、管理决策失误
117.承包商常用的风险管理( )。（ABCDE）
A、了解工程所在国家(地区)的情况B、了解工程现场情况
C、依据招标文件及合同计价方式,增加风险性报价D、进行合理的工程分包,以转移风险
E、合理成立联营体以共担风险
118.按提出工程变更的各方当事人来看,可分为( )个方面。（ACD）
A、承包商提出工程变更 B、分包商提出工程变更C、业主方提出变更 D、监理工程师提出变更
119.以下属于可原谅延误的是( )。（AD）
A、不可抗力引起的延误 B、承包商对现场条件的错误判断引起延误
C、不适当的施工组织管理引起延误 D、特别恶劣的气候条件引起延误
120.对延期天数的计算有( )种方法。（ABCDEF）
A、工期分析法 B、实测法 C、类推法 D、工时分析法 E、造价的比较 F、折合法
121．合同的转让的性质包括（ ）。（BC）
A．合同的转让改变了合同的内容B．合同的转让使合同的主体发生变化
C．合同的转让往往涉及三方当事人D．转让合同必须依照一定的形式
E．合同转让必须依法律行为而转让
122．债的客体包括（ ）。（ABCD）A．财物 B．知识产权C．行为 D．金钱E．人身
123．合同是平等的主体的自然人、法人及其他组织之间（ ）民事权利义务关系的意思表示一致的协议。（ACD）A．设立 B．转移C．终止 D．变更E．执行
124．根据我国《合同法》的规定，对要约的内容作实质性变更包括（ ）。（ACDE）
A．对合同的标的、数量、质量的变更B．对合同形式的变更
C．对合同的违约责任和解决争议方法的变更D．对合同中的价款或者报酬的变更
E．对合同履行期限的变更
125．可撤销的合同包括（ ）。（BCD）
A．以合法形式掩盖非法目的的合同B．因重大误解而订立的合同C．在订立合同时显失公平的
D．一方以欺诈、胁迫或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。
E．一方人身患绝症所签的住院合同
126．法定的免责条件包括（ ）。（ABCD）
A．不可抗力 B．意外事件C．第三人的过错行为 D．紧急避险
E．自己一方第三人的过错
127．下列（ ）既可以是有偿的，也可以是无偿的。（ABE）
A．委托合同 B．保管合同C．买卖合同 D．赠与合同E．借款合同
128．要约失效的情形有（ ）。（ABCD）
A．拒绝要约的通知到达要约人B．要约人依法撤销要约C．承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D．受要约人对要约的内容作出实质性变更E．受要约人在要约的有效期间内为承诺
129．合同必须包括以下要素（ ）。（ABD）
A．合同的成立必须要有两个以上的当事人B．各方当事人须相互作出意思表示
C．意思表示必须具备一定的形式D．各个意思表示是一致的E．合同双方当事人必须经过磋商
130．下列关于合同成立的表述正确的是（ ）。（ABCDE）
A．承诺生效时合同成立
B．当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立
C．当事人要求签订确认书的，签订确认书时合同成立
D．法律、法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同的，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立
E．依法成立的合同，自成立时生效
131．不可抗力包括的情形是（ ）。（ABC）
A．自然灾害 B．政府行为C．社会异常情况 D．股市跌荡E．经济危机
132．合同成立地点的确定为（ ）。（ABD）
A．承诺生效的地点为合同成立的地点
B．当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
C．采用数据电文形式订立合同的，不管当事人有无约定，收件人的主营业地为合同成立的地点
D．采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点，当事人另有约定的除外
E．由法院裁定
133．恶意串通，损害（ ），该合同无效。（ABC）
A．国家利益 B．集体利益C．第三人利益 D．对方利益E．以上说法都对
134．有关约定损害赔偿与法定损害赔偿说法正确的是（ ）。（AD）
A．原则上约定损害赔偿优先于法定损害赔偿
B．在约定损害赔偿与法定损害赔偿中取数额较高的
C．约定损害赔偿不能超过法定损害赔偿的最高范围
D．没有约定损害赔偿的，可直接适用法定损害赔偿
E．原则设定损害赔偿优先于约定损害赔偿
135．根据我国《合同法》的有关规定，符合下列哪些情形的要约不得撤销（ ）。（BCDE）
A．要约已经到达受要约人B．要约人确定了承诺期限C．要约人明示要约不可撤销
D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作
E．受要约人已经作出了承诺通知，此通知也已经到达要约方
136．受要约人变更下列哪些选项的内容，被视为对要约的实质性变更，该受要约人的承诺通知为新要约（ ）。（ABCDE）
A．合同标的、数量、质量B．合同价款或者报酬
C．合同履行期限、履行地点和方式D．违约责任和解决争议方法E．要求对方付定金
137．合同的要素包括（ ）。（ABC）
A．主体 B．客体C．内容 D．形式E．目的
138．承诺的合同期限包括的内容有（ ）。（BC）
A．要约人作出要约的时间B．承诺通知到达要约人的时间C．受要约人作出承诺所需要的时间
D．要约到达受约人的时间E．受要约人作出理性判断的调研时间
139．根据我国《合同法》的规定，可导致格式条款无效的情形有（ ）。（ABC）
A．提供格式条款的一方当事人免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效
B．损害社会公共利益的
C．造成对方人身伤害的
D．因重大误解订立的
E．显失公平的
140．附条件的合同中的条件应符合（ ）。（ABCD）
A．条件必须是将来发生的不确定的事实B．条件不得与合同的主要内容相矛盾
C．条件必须是当事人约定而不是法定的D．条件必须合法E．条件是必然会实现的预期事件
141．甲向乙借款12万元，丙、丁、戊为连带保证人。借期届满，甲无力偿还债务，丙代为偿还了12万元。对此，丙可以取得的权利是（ ）。（ABCD）
A．可以请示甲偿还12万元
B．可以请示丁、戊偿还各自应负担的4万元
C．可以先请求甲偿还，不足部分再向丁、戊请示偿还
D．可以请示丁、戊偿还各自应负担的4万元，并可同时请求甲偿还4万元
E．可以请示丁、戊偿还12万元
142．要约的拘束力的具体表现有（ ）。（ABD）
A．要约人不得随意撤回要约
B．要约人不得随意变更要约的内容C．受要约人必须在合同的期限内作出承诺
D．受要约人享有对要约人作出承诺的权利E．受要约人如果拒绝也须对要约人作出拒绝通知
143．采取协议解除程序，有关发生解除效力的日期说法不正确的（ ）。（ACDE）
A．合同解除需经有关部门批准的，批准解除的次日即为解除日期
B．不需经有关部门批准，双方当事人协商一致之时就是合同解除生效的日期
C．双方当事人不得商定解除生效日期D．由法院裁定生效日期E．以上说法都正确
144．违约金责任的构成要件是（ ）。（BC）
A．违约金 B．过错C．损害行为 D．侵权结果E．一方损毁
145．根据我国《合同法》的规定，在运输过程中发生旅客伤亡的，应确定赔偿责任的是（ ）。（ABC）
A．应由承运人承担损害赔偿责任
B．伤亡如果是因旅客自身健康原因造成的，承运人不承担损害赔偿责任
C．承运人如能证明伤亡是旅客自己的故意、重大过失造成的，则不承担损害赔偿责任
D．承运人对无票旅客一律不承担损害赔偿责任
E．承运人对旅客因自己过错造成的损害也须承担相应责任
146．有效的要约的撤回包括（ ）。（BC）
A．要约的撤回通知于受要约人作出承诺通知前到达受要约人
B．要约的撤回通知先于要约到达受要约人
C．要约的撤回通知与要约同时到达受要约人
D．要约的撤回通知于承诺生效前到达受要约人
E．收到承诺通知的同时发出撤回通知
147．合同解除的程序包括（ ）。（ABC）
A．协议解除的程序 B．行使解除权的程序
C．法院裁决的程序 D．仲裁机构裁决的程序
E．债权人一方死亡，合同自然解除程序
148．下列属于我国《合同法》第12条规定的提示性的合同条款浊（ ）。（ABCE）
A．数量和质量B．履行期限，履行地点和方式C．价款或酬金D．免责条款E．违约责任
149．合同漏洞发生的原因主要有（ ）。（ABC）
A．当事人对于非必要之点未经表示B．当事人对非必要之点有表示而未获协议
C．合同的部分条款因某些原因而被确认无效D．合同双方当事人的意思表示有矛盾的
E．合同双方当事人的利益相冲突
150．下列合同中属于有偿合同的有（ ）。（ACDE）
A．顾客向商店购买彩电的合同B．水林的叔叔在小林结婚时送给他摄像机
C．乘客坐公共汽车D．清洁公司为某大商场提供劳务
E．某中介公司为张某提供了商业信息
151．确定有争议的合同条款的真实意思需要考虑的因素包括（ ）。（ABCD）
A．合同所使用的词句B．合同的有关条款C．合同的目的D．交易习惯及诚实信用原则
E．合同当事人一方的内心真意
152．下列情况下，合同当事人可以解除合同的是（ ）。（ACD）
A．租赁合同的承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同
B．分期付款买卖合同的买受人未支付到期价款的金额，经出卖人催告在合理期内仍未支付的，出卖人可以解除合同
C．因作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义的，当事人可以解除合同
D．附解除条件的合同，当事人一方为自己的利益不正当地阻止条件成就的，另一方当事人可以解除合同
E．以上说法都正确
153．下列属于撤销权消灭情形的是（ ）。（ACD）
A．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B．具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
C．具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
D．具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权
E．具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的
154．当事人在订立无效合同以后将产生下列法律后果（ ）。（AD）
A．不得依据合同实际履行
B．如果合同内容合法，可以履行合同
C．如果履行合同，应当承担违约责任
D．不承担不履行合同的违约责任
E．如果合同对双方当事人才有利益，可以继续履行
155．承诺必须具备的条件有（ ）。（ABCD）
A．承诺必须由受要约人向要约人作出B．承诺的方式必须符合要约的要求
C．承诺必须在规定的期限内到达要约人D．承诺的内容必须与要约的内容一致E．承诺必须以明示的方式作出
156．下列情形中属于债权人不得将合同的权利转让给第三人的情形是（ ）（ABDE）。
A．根据合同性质不得转让B．按照当事人约定不得转让C．按照第三人请求不能转让
D．依照法律规定不得转让E．属于债权人依据该债权产生的人身权部分
157．合同权利义务终止的原因包括（ ）。（ABCD）
A．当事人的合意解除B．合同目的不能实现C．当事人之间的债权债务因为双方结为夫妻而消除
D．法律的直接规定E．合同一方当事人的要求
158．我国《合同法》上的变更类型有（ ）。（ABCD）
A．法律直接规定所引起的B．人民法院依请求裁决的C．人民法院依职权裁决D．当事人协商同意变更的
E．当事人一方提出变更主张
159．广义的合同变更，包括（ ）。（AB）
A．合同主体的变更 B．合同内容的变更C．合同解除 D．合同终止E．合同目的的变更
160．违约行为包括以下（ ）类型。（ABCE）
A．不履行 B．迟延履行C．不适当履行 D．提前履行
三、判断题
1、在承包商未提出最后一个延期申请时，监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。（ √ ）
2、保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储物，存货人支付仓储费的合同。（ × ）
3、因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开，致使技术开发合同的履行没有意义，当事人可以解除合同。（ √ ）
4、执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价（ √ ）
5、订立合同协议书并收到履约保函后，业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者，而中标的投资者不需要立即退还。（ × ）
6、承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后，要根据合同文件有关条款要求，办理保函手续和保险手续。（ × ）
7、施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。（ × ）
8、工程建设全过程中总承包，一般由业主以公开招标方式选择承包商。（ × ）
9、当监理工程师书面通知承包商工程变更，承包商才执行变更的工程。（ √ ）
10、项目后修复工程只能采用成本加酬金合同。（ √ ）
11、公民即自然人，是经济法律关系的主体。 （ √ ）
12、对于无权代理行为，被代理人可以不承担法律责任。 （ √ ）
13、无效合同从执行时起即不具有法律效力。 （× ）
14、根据规定，只要当事人双方经过协商一致同意，就可以变更和解除合同。（√ ）
15、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用承揽合同的有关规定。（√ ）
16．投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出的参加投标的邀请。（ × ）
17、评标委员会的成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。 （√ ）
18、保留金待竣工验收合格时一次发还。 （ × ）
19、除非另有规定，计算面积时，其长宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。（ √ ）
20、中标通知书与图纸是合同文件的组成部分。 （ √ ）
21.指定分包合同所用的暂定金额应包括在合同的工程量清单之内。 ( √ )
22.承包商不对所分包工程内容承担责任和义务。 ( × )
23.一般履约担保的有效期要一直到工程缺陷责任期终结后15天为止。 ( × )
24.承包商在接到中标通知书后,应向工程师递交工程进度计划和现金流量估算表等。(√ )
25.非关键线路的图纸迟交一定可以延期。 ( × )
26.标底编制的方法是概预算编制法。 ( √ )
27.业主与监理的关系的被委托与委托的关系。 (× )
28.标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。 (√ )
29.按计价方式的不同，施工承包合同有总价合同、单价合同、成本加酬金合同等多种类型。( √ )
30.承诺是受要约人同意要约的意思表示。 ( √ )
31、合同解除后就不得再要求损害赔偿。（ ×）
32、损害赔偿与支付违约金性质相同。（ ×）
33．违约金应与实际损害相关。（ ×）
34．要约是订立合同的必经阶段。（ √）
35．要约的内容不必具体确定。（× ）
36．违约责任具有一定的制裁性。（ √）
37．损害赔偿是违约责任的主要方式。（ √）
38．损害赔偿可以由当事人约定。（ √）
39．附条件的合同成立后在条件未成就前合同并不立即生效。（ √）
40．迟延履行是违约形态的一种类型。（√ ）
四、综合分析题考点及模拟题
1、承包商提出工程变更，包括哪几个方面？
答：（1）一种情况是工程遇到不能预见的地质条件或地下障碍。
（2）另一种情况是承包商为了节约工程成本或加快工程施工进度，提出工程变更。
2、在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？
答：（1）发生不可抗力事件后，当事人有义务及时采取一切可能采取的措施，尽最大努力避免和减少损失，否则，如果发生了本来可以避免的损失，则对这部分损失不得免除责任；
（2）当事人迟延履行合同而发生的不可抗力，则不能视为无过错，而免除其违约责任；
（3）发生不可抗力事件后当事人应向对方及时通报不能履行或延期履行合同的原因，使对方能及时采取补救措施。否则，由此而加重对方的损失，加重部分不在负责之列；
（4）合同约定的不因不可抗力而免除违约责任的，可按约定执行；
（5）保险合同的保险方，不得因不可抗力而免除赔偿投保方的损失。
3、简述施工招标应具备的条件？
答：（1）初步设计和概算文件被批准；
（2）工程已正式列入国家或地方公路建设计划，业主已办理工程项目报建手续；
（3）建设资金已经落实；
（4）征地拆迁工作已基本完成或落实，能保证分年度连续施工；
（5）施工图设计已完成或能满足招标的需要，并能满足工程开工后连续施工的要求。
除此之外，公路施工招标前，监理单位应已选定。
4、简述加强对工程分包管理的方法
答：（1）履行开工手续，对承包商的每项工程，在开工前必须填报“开工申请单”，如果是分包工程，必须附上监理工程师批准分包的书面证明；
（2）每次工地会议，承包商必须上报分包情况的资料，必要时，可邀请主要分包商参加工地会议；
（3）核实分包商具体参加工程的管理人员和施工队伍是否与资格审查时所报的情况相符合；
（4）如发现分包商的施工设备、技术力量以及工程质量均难以达到要求，就立即采取果断的措施。
5、简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款？
答：（1）工程师签发开工通知书；
（2）决定竣工期限的延长；
（3）工程师签发工程或区段的竣工验收交接证书；
（4）工程师颁发缺陷责任终止证书；
（5）判定并证实承包商是否严重违约，向业主建议处理办法；
（6）处理特殊风险；
（7）工程师为解决业主和承包商的合同争端作出决定；
（8）证实业主违约并及时解决矛盾。
6、某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包商准备提出索赔。
问：该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等，用文字简要说明要点。
答：1、索赔的内容
由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外的工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。
2、索赔的理由
施工中遇到合同中未标明的较多坚石，施工现场的条件与原来的勘察有很大差异，超出合同提供的条件，属业主的责任范围。
3、索赔的证据
（1）工程照片、施工记录、业主代表或监理工程师的签证，与地质变化有关的合同文件（如标书、图纸设计底记录、变更指令等）。
（2）施工进度表、施工备忘录、会议记录或纪要，以及以上各种记录报告，因此分析计算延误的工期情况并证实期限可信度。
（3）与本事件相关的人工报表、材料报表、机构设备报表，用以分析计算多用了人工或延长工作时间，增加了设备数量、种类或工作时间，以及多用材料数量。
4、索赔的文件
主要包括：索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。
5、索赔的通知
应在索赔事件发生后合同规定的有效期内向业主或监理工程师提出索赔要求，在发出通知后，承包商应进一步开展索赔的取证工作，以备要求进一步补充索赔理由和证据。
索赔通知参考形式如下：
索赔通知
致业主代表或监理工程师：
我方希望你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。
（1）、在合同文件标明有软石的地方未遇到预计的软石。
（2）、在合同文件中未标明有岩石的地方遇到较多的次坚石。
由于第一条，我方实际工期提前。由于第二条，我方实际生产率降低，而引起工期拖延，并不得不在雨季施工。
综合上述情况，由于施工条件变化造成我方实际工期拖延四个月，并由此使得我方费用比合同预计的增加很多。所以，我方就地质变化情况，向你方提出工期索赔及费用索赔，具体工期索赔及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。
X X承包商
年 月 日
7、某工程项目采用20m预制箱梁，业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案：一是采用平行发包模式，即预制箱梁、安装和土建工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。
问题：
1、施工招标阶段，监理单位的主要工作内容有哪几项？
2、如采用施工总分包模式，监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理？主要手段是什么？
3、对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下，各应在何时进行？考核的主要内容是什么？
4、在平行发包模式下，箱梁运抵施工现场，安装施工单位可否视其为“甲供构件”，为什么？如何组织检查验收？
答：1、施工招标阶段监理单位的主要工作内容为：
（1）协助业主编制施工招标文件及标底；
（2）发布招标通知及对投标人资格预审；
（3）组织标前会议及现场勘查；
（4）组织开标、评标、并协助业主定标和签署承包合同。
2、管理的主要内容为：
（1）审查分包人资格；
（2）要求分包人参加相关施工会议；
（3）检查分包人施工设备；
（4）检查分包人的工程施工材料、作业质量。
主要手段：
（1）对分包人违反合同、规范的行为，可指令总承包人停止分包人施工；
（2）对质量不合格的工程拒签与之有关的支付；
（3）建议总承包人撤换分包单位。
3、平行发包时，在招标阶段组织考核
总分包时，在分包合同签订前考核。
考核的主要内容：
（1）人员要素；（2）资质等级；（3）技术装备；（4）业绩；（5）信誉；（6）有无生产许可证；（7）质保体系；（8）生产能力。
4、可视为“甲供构件”，因为箱梁生产单位与安装单位无合同关系。应由监理工程师组织，安装单位参加共同检查箱梁质量是否符合合同要求。
8、经济法律关系及其要素的定义是什么？
答：经济法律关系是指社会关系为经济法律规范调整时所形成的权利义务关系，它是由经济法律关系的主体、客体、内容三要素构成。
经济法律关系主体是指经济法律关系的参加者或当事人，包括国家机关、法人、其他社会组织、个体工商户、农村承亿经营户、公民等。
经济法律关系客体是指经济法律关系主体的权利义务共同指向的事物，包括物、行为、智力成果等。
经济法律关系内容是指经济法律关系主体间的经济权利和经济义务。
9、合同履行的原则是什么？
答：合同履行的原则是：
①全面履行的原则，即按合同约定的标段、价款、数量、质量、地点、期限、方式等全面履行各自的义务。
②诚实信用原则。当事人应当遵循该原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助和保密的义务。
10、投标人应具备的条件是什么？
答：投标人应当具备以下条件：具备承担招标项目的能力；符合招标文件规定的资格条件。
11、承包商申报工程索赔程序是什么？
索赔申报的程序是：
①索赔事件发生后的28天内，向工程师发出索赔意向通知；
②在发出索赔意向通知后的28天内，向工程师提交索赔报告并附上详细证明材料；
③当该索赔事件持续进行时，承包人应按工程师可能合理要求的此类时间间隔，发出进一步的索赔报告，并在索赔事件新产生的影响结束后28天内发出一份最终详细报告。
12、监理服务的依据是什么？
监理服务的依据是：
①监理合同；
②业主与第三方签订的正式合同、协议及附件；
③合同图纸及说明；
④合同工程量清单及说明；
⑤合同指定使用的标准图纸、技术规范等；
⑥国家、交通部、项目新在省、市颁布的监理法规等；
13、某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。
问题（1）：简述计量的原则；
（2）：在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？
（3）在工程施工过程中，承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定？
答：（1）计量原则为：①不符合合同文件要求的工程，不得计量； ②按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量； ③按监理工程师同意的计量方法计量。
（2）对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工程量清单的范围，共费用通常被认为隐含在路基填筑上方的报价中；且该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，一般情况下该费用由承包商承担。
（3）变更价款的确定原则：
①工程量清单已有适用于变更工程的单价，可直接套用该单价；
②工程量清单中只有相近于变更工程的单价，可参照该单价计算该变更工程价款；
③工程量清单无适用或相近单价，则由承包商提出适当的变更单价，通常是在预算价格的基础上乘以中标下浮系数，由监理工程师批准后执行。
14、在路基施工过程中，遇有下列原因使工期拖延：①业主拟将某段路基改为高架桥（处于关键线路上），在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸；②在土方开控（不处于关键线路上）过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石；③6~8月份施工时遇到季节性降雨，雨量与往年相近；④在设计图纸中指明的借土场经取样试验，不能用于路基填筑（处于关键线路上），必须重找借土场，为此花费了7天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师，应如何处理？
答：对情况①，同意索赔及延期，并办理变更手续；
对情况②，不同意索赔及延期，并办理变更；
对情况③，不同意索赔及延期；
对情况④，不同意索赔，同意延期，并办理变更。
15、要约在什么情形下失效?
答:(1).拒绝要约的通知到达要约人； (2).要约人依法撤销要约； (3).承诺期限届满,受要约人未作出承诺； (4).受要约人对要约的内容作出实质性变更。
16、公开招标的特点是什么?
答:公开招标的特点是招标中投标单位的数量不受限制,业主有较大的选择范围；有助于开展全面竞争,打破垄断和地区保护主义；能使承包商努力提高工程质量,缩短工期和降低造价；但使得业主的工作量较大,招标费用也多；同时投标的社会成本增大。
17、总价合同的特点是什么?
答：总价合同的特点是:业主管理工作量少,结算较简单,但只适用于施工图纸明确、工程规模较少且技术不太复杂的工程。
18、国际工程承包实践中,对延期天数的计算有哪几种方法?
答:(1).工期分析法；(2).实测法；(3).类推法；(4).工时分析法；(5).造价比较法； (6).折合法。
19、可原谅延误的种类主要有哪几种?
答:(1).不可抗力引起的延误； (2).不利自然条件或客观障碍引起的延误； (3).特别恶劣的气候条件引起的延误； (4).特殊风险引起的延误；(5).罢工及其它经济风险引起的的延误。
20、某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程遭受如下损失:
（1）一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元；
（2）一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元；
（3）洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为50万元；
（4）临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为15万元；
（5）工程被迫停工20天,造成人员、机械设备闲置，损失达60万元。
问题：
（1）业主应承担哪几项风险?
（2）承包商应承担哪几项风险?
（3）若已办理了3%的保险,该项工程造价为8000万元,投保金额分期办理,本期只办理了6000万元,则可向保险公司索赔多少?
解答
（1）业主应承担(1)与(2)两项与工程相关的风险；
（2）承包商应承担(3).(4)和(5)的有关风险；
（3）保险公司赔偿金额(300+80)×6000/8000 =285万元。
21.根据监理工程师的判断,如果他认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更,他应有权指示承包商进行而承包商也应进行什么工作?
解答
（1）合同中所列出的工程项目中任何工程量的增加和减少；
（2）取消合同中任何部分的工程细目的工作,被取消的工作是由业主或其它承包方实施者除外；
（3）改变合同中任何工作的性质、质量及种类；
（4）改变工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸；
（5）为完成本工程所必须的任何种类的附加工作；
（6）改变本工程任何部分的任何规定的施工时间安排等,有关规定的施工顺序和时间安排,也一定是在规定范围里有所规定。
22、简述合同形式的种类。
答：合同的形式，又称合同的方式，是当事人合意的表现形式，是合同内容的外部表现，是合同内容的载体。合同的形式主要包括：
（1）口头形式，是指当事人只用语言为意思表示订立合同，而不用文字表达协议的内容。
（2）书面形式，是指以文字表现当事人所订合同的形式。合同法规定的书面形式是指合同书、信件以及数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。
（3）推定形式，当事人未用语言、文字表达其意思表示，仅用行为向对方发出要约，对方接受该要约，作出一定或者指定的作为作承诺，合同成立。
23．简述合同生效的要件。
答：合同生效，是指已经成立的合同在当事人之间产生了一定的法律约束力，也就是通常所说的法律效力。
合同生效要件包括：
（1）行为人具有相应的民事行为能力；
（2）意思表示真实；
（3）不违反法律和社会公共利益；
（4）合同必须具备法律所要求的形式。
24．简述无效合同的范围。
答：根据《合同法》第52条，无效合同的范围主要包括以下几种：
（1）欺诈一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的。
（2）恶意串通，损害国家、集体或第三者利益的。
（3）以合法的形式掩盖非法的目的的。
（4）损害社会公共利益的。
（5）违反法律、行政法规的强行性规定的。值得指出的是合同部分无效的，不影响其他部分的效力，其他部分仍然有效。
25．简述合同变更的条件及其效力。
答：合同变更的条件包括：
（1）原已存在着合同关系；
（2）合同内容发生变化；
（3）合同的变更须依当事人协议或依法律直接规定及法院裁决，有时依形成权人的意思表示；
（4）须遵守法律要求的方式。
合同的变更原则上向将来发生效力，未变更的权利义务继续有效，已经履行的债务不因合同的变更而失去法律根据，同时合同的变更并不影响当事人要求赔偿损失的权利，至于何种类型的合同变更应与损害赔偿并存，应视具体情况而定。
26．某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。
［问题］
一、 监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何？
业主先与监理单位签订监理委托合同，然后再与承建商签订施工合同。
二、在招标选择承建商过程中，监理单位是否有决定权？谁具有决定权？
在招标选择承建商过程中，监理单位不具有决定权，只有建议权。而业主具有决定权。
三、“承包商要分包某部分工程，则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确？为什么？
不正确。分包商由承包商选择，但必须经监理工程师审查确认，并报建设单位（项目业主）批准。
四、如果承包商要将某部分工程分包出去，则需要谁批准？
承建商要将某部分工程分包出去，必须由建设单位批准。
五、“在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？
不正确。业主一方对某投标人所提出问题的书面答复应发给所有的投标人。
27．在某段高速公路工程施工的开标大会上，除到会的10家投标单位的有关人员外，招标办请来了市公证处法律顾问参加大会。开标前公证处顾问提出对各投标单位提交的资质进行审查。当时有人对这一程序提出质疑。在开标中，对一军工建筑公司提出疑问，这个公司所提交的资质材料种类与份数齐全，有单位盖的公章，有项目负责人签字，可是法律顾问坚持认定该单位不符合投标资格，取消了该单位的标书。
［问题］
一、 开标会上可否有“审查投标单位资质”这一程序？为什么？
否。因为投标单位的资质审查应在发放招标书之前进行。一般在开标会议上不再进行投标单位资质审查。
二、为什么这个军工建筑公司不符合投标资格？
因为该单位没有法人签字，项目负责人签字是没有法律效力的。
28、请根据FIDIC合同条件的规定说明当承包人出现严重违约时所执行的“留置权”的含义。
答：FIDIC条款第54条规定的留置权是指：所有承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有工程师的同意，不得将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外）。
29、请说明工程延期与工程拖延两个概念的主要区别。
答：“延期”和“延误”都是指工程的施工不能按照合同预定的工期完工的客观事实；凡属因为承包人的原因造成的、或因为承包人违约引起的施工不能如期完工的情形，在中文中用“延误”、英语使用的是“Delay”；它是承包人的责任，由承包人负责赶工，或接受处以误期违约金的处罚。对于符合合同条件第44.1款、以及42条、6条、12条、40条、51条、20条、65条等条款所规定的，承包人有权通过监理工程师向业主要求给予时间索赔（延期）的，在中文中用“拖延”或“延期”、英语使用的是“Prolongation”；它是由于①额外或附加工作的数量或性质，②业主占用现场、监理工程师延误提供图纸、资料等，③不利实际障碍或自然阻碍，④暂时停工、⑤非承包人的责任引起的等；它们都应由业主承担责任，承包人可以通过索赔获得时间补偿。
30、合同法对广义的合同所发生的合同的争议，规定可以通过哪几种方式解决，以哪种为主，哪种优先。
答：合同法对广义的合同所发生的合同的争议，规定可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。解决合同纠纷应坚持以协商为主，调解优先的原则。
31、招标文件由那些文件组成？其中那些文件将进入合同文件？
答：根据中华人民共和国交通部《公路工程国内招标文件范本》（2003版）的规定，招标文件包括下列文件及所有按投标须知发出的补充通知、和‘标前会’ 的会议纪要：
第Ⅰ卷 第1篇 投标邀请书
第2篇 投标人须知
第3篇 合同通用条款
第4篇 合同专用条款
第Ⅱ卷 第5篇 技术规范
第Ⅲ卷 第6篇 投标书与投标担保格式
第7篇 工程量清单
第8篇 投标书附表格式
第9篇 合同协议书格式
第10篇 履约担保格式
附篇 施工组织设计建议书格式
第Ⅳ卷 第11篇 图纸
其中：3、4、5、11篇直接进入合同文件；第6、8、9、10、以及附篇等所提供的仅为文件格式，投标时投标人应按此格式填写，而进入合同文件的应当是在投标文件中已经填写好以后的合同协议书、投标书、投标担保、施工组织建议书；履约担保需在接到中标通知书以后才能提交。进入合同的是投标人已经标价后的工程量清单不是招标文件中的为标价的工程量清单。
32、某地修建一条二级公路，投标人请某银行开具履约担保，而某银行对该承包单位的财务能力持怀疑态度，于是银行向承包人提出要求，请他到当地的地方政府给施工单位出具一份保证书，才能给予办理该履约保函。请回答：银行的这一要求是否合理，为什么？
要点： 银行的这一要求不合理，因为《中华人民共和国担保法》第八条规定：“国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外”。因此地方政府作为经济合同保证人的资格不合法。
33、简述编制工程量清单时应注意的事项？
要点：1 工程量清单细目划分要科学、严格，既不互相重复，也不要遗漏；2划分清单科目应与技术规范相适应，使合同文件保持一致和完整；3清单工程数量要尽可能准确，即使单价合同也不例外；4应配套编制工程量清单序言或说明，详细规定或指明清单细目的工作内容、计量方法、单价所包括的费用内容。
34、简述FIDIC条款中一般工程分包与指定分包的区别？
要点：一般工程分包与指定分包的区别：确定方式不同、完成合同中工程范围不同、分包商获得工程支付的途径有差别、合同中的地位有差别。
35、承包人在将施工机具运抵施工现场时，将沿途的一座小桥压坏，当地群众找到业主要求业主给予赔偿，依据FIDIC合同条件，监理工程师应如何判定谁负责赔偿责任，为什么？
要点：在上述情况发生时，监理工程师应通知承包人，由承包人出面谈判并支付该损害引起的赔偿。因为FIDIC条款30.1要求承包人在从事运输时应谨慎小心，避免类似损害；30.2规定承包人在运输施工设备或临时工程时，由承包人支付额外费用，同时保障业主免于承担因该运输而引起的任何索赔。
36、有效代理的基本条件是什么？我国法律规定代理有哪些方式？
答：代理条件为：必须事先取得委托单位的委托证明，即委托书；代理人必须在授权范围内签定合同；代理人必须以委托单位的名义签订合同。根据我国法律规定，代理的产生有以下方式：委托代理；法定代理；指定代理。
37、施工招标合同类型中，什么是总价合同？什么是单价合同？各有何特点？
答：总价合同即按双方商定的总价承包工程。特点是以图纸和技术规范为依据，明确承包内容和计算包价，签约时一次包死，管理方式简单，但未知因素较多，承包商考虑的风险系数大，不利于降低工程造价。单价合同即由业主开列有工程细目的工程量清单，交投标单位报价，从中选择一家总报价低且各方面条件较优越的投标方承包工程，施工中按实际完成的工程数量和工程量清单中的单价结算。能避免工程变更给承包商带来的风险，有利于降低风险报价，但承包商的不平衡报价可能造成业主支付不必要的高单价费用，管理工作量大。
38、简述FIDIC施工合同条件的基本特点和使用条件。
答：FIDIC条件的基本特点：严密性、逻辑性强；内容广泛具体，可操作性强。法律制度严格，规定了一整套科学的法律管理制度如施工监理制度，合同担保制度，工程保险制度等。合同公平性好，各方权利义务趋于平等，风险责任分担明确，有利于降低工程造价。FIDIC条款的使用条件：1）公开招标或邀请招标的工程项目；2）推行了施工监理制度；3）监理工程师的工作具有独立性和公正性；4）完善和良好的法制环境。
39、简述延期事件的申请和审批程序。工程师审批延期的依据是什么？
工程延期的申报和审批程序如下：承包商在首次延期事件发生后28天内申报延期申请意向书；若延期事件连续发生，承包商以28天间隔的时间报延期意向并提供有关资料；延期事件终止后28天内，承包商报正式的“延期申请书”和最后的详细资料；驻地监理工程师签署评审意见；总监工程师（或总监代表）审批，通知承包商；业主签字备案。审批依据：有合同依据；在合同规定的时间内提出；延期事件发生在关键线路上；延期天数计算合理，证据资料充足。
40、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？
答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进行审查：1）、合同的主体是否有合法资格；2）合同内容是否违反法律：3）当事人意见表示是否真实；合同是否按照法定形式和程序签定
41、简述建设工程公开招标程序？
答：建设工程公开招标大致可分为三个阶段：
1）招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式；办理招标备案；编制招标有关文件。2）招标阶段，主要工作包括发布招标广告；进行资格预审；出售招标文件；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交阶段，主要工作包括开标；评标和定标。
3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？
答：及时检查承包人的施工现场同期记录；审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增加了施工成本；分析索赔事件的合同责任。
42、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？
答：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4）法律或者国务院规定的其他项目。
43、根据《合同法》的规定，合同一般应包括那些条款？
答：1）当事人的名称或者姓名和住所；2）标的；3）数量；4）质量；5）价款或者报酬；6）履约期限、地点和方式；7）违约责任；8）解决争议的方法。
44、简述合同法律关系三要素？
答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
45、承担违约责任有哪些方式？
答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则
46、《招投标法》对招标人的能力有何要求？
答：①有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；②有组织编制招标文件的能力；③有审查投标单位资质的能力；④有组织开标、评标、定标的能力。
47、简述担保合同何时才发生法律效力？
解题要点：担保合同是被担保合同的从合同，它将随着被担保台同的履行而消灭，也即失去法律约束力。因此，担保合同并不一定都要实际履行，只有当被担保合同不履行或不完全履行时，担保合同才发生法律效力；
48、监理工程师是否有权进行合同内没有规定的检查试验，试验所涉及的各种额外费用如何支出？
解题要点：为了保证工程的质量，监理工程师在他认为需要时，在合理的时间随时有权发布指令，对工程材料或已完成工程进行检查试验，而不管该项试验是否在合同内有明确规定。对于合同内没有规定的额外检查试验，属于承包商在投标阶段所不能合理预见到的情况，其试验可能涉及的费用要根据检验结果划分承担责任。检验结果表明质量达到合同要求，有关费用由业主给予补偿；检验结果表明质量不合格，承包商应自费修补缺陷，并承担进行试验所涉及的各种额外费用支出。
49、投标单位给业主的优惠条件未写在投标书内，评标时是否予以考虑，为什么？
解题要点：公开开标是维护公平竞争的一种措施，开标时公布的各投标书内容属于评审范围。未写入投标书内的优惠条件或可能给业主的任何好处的内容，评标时均不应予考虑，否则就违背了公平竞争原则。
50、简述抢险救灾紧急工程应采用何种方式选择实施单位？
解题要点：紧急抢险工程没有时间通过招标方式选择。法规规定可用直接委托形式承包的情况包括：限额以下的小型建设工程项目；抢险救灾等紧急情况下的工程；保密工程；法律、法规规定的其他工程。
51、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,应怎样办理？
解题要点：监理机构实行总监理工程师负责制，为了保证监理工作任务的顺利完成，总监理工程师的人选不得随意调换。如果由于监理单位的工作需要准备更换人选时，需向业主提出书面要求，说明更换原因及后继人的资质能力说明．经业主同意后才可调换。
52、业主对监理单位提交阶段酬金的部分项目有异议，应如何支付？
解题要点：业主对有异议酬金项目可暂不支付，但无异议部分必须按时支付
53、简述国际土木工程施工合同的解释原则？
解题要点：1) 主导语言原则；2) 适用法律的原则；3)要约承诺的原则：4) 整体解释的原则； 5) 反意居先的原则；6) 定量优先的原则； 7) 诚实信用原则。
54、解释“推定变更”。
解题要点：推定变更是指工程师虽然没有按合同发布变更命令，但实际上要求承包商干的工作已经与原合同不同或有额外的工作，推定变更可以通过工程师或驻地监理的行为来推定。
%20(2)_1.gif)
