2011公路监理工程师考试合同管理YY语音讲座免费听 [复制链接]

2010年公路工程监理工程师考前辅导精讲班《合同管理》29讲
地址：[url]http://bbs.3c3t.com/showtopic-48111.html[/url]

公路监理工程师考试合同管理30讲讲义
地址：[url=http://bbs.3c3t.com/showtopic-48113.html]http://bbs.3c3t.com/showtopic-48113.html[/url]
2010年公路工程监理工程师考前辅导精讲班《合同管理》31讲讲义
地址：[url=http://bbs.3c3t.com/showtopic-48121.html]http://bbs.3c3t.com/showtopic-48121.html[/url]

合同讲义32
地址：[url]http://bbs.3c3t.com/showtopic-48112.html[/url]

[table][tr][td][url=http://bbs.3c3t.com/showtopic-48117.html][color=#0066cc]2010年公路工程监理工程师考前辅导精讲班《合同管理》34讲 [/color][/url][/td][/tr][tr][td][url=http://bbs.3c3t.com/showtopic-48115.html][color=#0066cc]2010年公路工程监理工程师考前辅导精讲班《合同管理》35讲 [/color][/url][/td][/tr][/table]2010年公路工程监理工程师考前辅导精讲班《合同管理》34讲
地址：[url=http://bbs.3c3t.com/showtopic-48117.html]http://bbs.3c3t.com/showtopic-48117.html[/url]

2010年公路工程监理工程师考前辅导精讲班《合同管理》35讲
地址：[url]http://bbs.3c3t.com/showtopic-48115.html[/url]

36-39讲没有讲义和课件。
下面是40讲讲义：
11．投标联合体组成应满足以下（BE）要求。
三个以上施工单位可以组成联合体
二个以上施工单位可以组成联合体
联合体至少有一个单位应当具备承担招标项目的相应资质条件
联合体中标的，应由联合体主办人与招标人签订合同，其余单位对其承担连带责任
联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任
12．根据《招标投标法》的规定，下列说法是错误的包括（CDE）。
开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
开标由监理单位主持，邀请所有投标人参加
开标由投标人主持
邀请三家以上投标人参加开标
13．属于非法分包工程的情况包括（ACDE）。
将承包的全部工程分包给其他单位实施
经监理人审查并报发包人批准将适合专业化队伍施工的工程分包给其他单位实施
将工程的主要部分交给其他单位实施
承接分包工程后进行再分包
未经监理人审查并经发包人批准的分包
14．公路工程施工监理合同中规定的监理单位权利包括（BE）。
选择承包人的权利
审查分包单位的权利
变更工程设计的决定权
提高工程质量等级要求的决定权
对实施项目的质量、工期和费用的监督权
15．监理人在质量监理方面的职权包括（ABCE）。
对现场的材料和设备有检查和拒绝的权利
有权监督承包人的施工，对已完工程有确认或拒绝权
有权要求承包人进行合同中未规定的检验
审查批准承包人的施工进度计划
对施工质量不合格的工程有权要求承包人返工
16．根据《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，向承包人预付开工预付款应具备的条件包括（CD）。
承包人已提交了履约担保
承包人已提交了付款申请
承包人和发包人已签订了合同协议书
承包人已提交了开工预付款担保
监理人已下达开工令
17．下列资料中，（AE）不能成为索赔的证据资料。
投标人须知
合同条件
会议纪要
现场照片
发包人在电话中的承诺
18．《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定的暂列金额的用途包括（CDE）。
留作不可预见费
用于支付劳务分包的金额
用于在签订协议书时尚未确定的施工的金额
用于在签订协议书时不可预见变更的施工的金额。
用于在签订协议书时尚未确定的施工所需材料、工程设备、服务等的金额
19．按照法律规定，只能由当事人本人作出担保的方式有（DE）。
保证
抵押
质押
留置
定金
20．监理人索赔管理的任务有（CDE）。
保护发包人利益
限制承包人的索赔次数
公正合理地处理和解决索赔
预测和分析导致索赔的原因和可能性
通过有效的合同管理减少索赔事件发生
三、判断题(认为题述观点正确的在括号内划“√”，错误的划“×”。判断准确得分，否则不得分。每题1分，共10分)
1．要约撤回是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。（×）
2．已被人民法院依法裁定撤消的合同与无效合同一样，自始就没有法律约束力。（√）
3．承包人运至施工现场的施工机械是承包人的财产，他有权将其用于本合同工程之外的其他项目中去。（×）
4．根据有关法律规定，如果合同当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提诉。（×）
5．建筑工程一切险和第三者责任险是由承包人以承包人与发包人双方的名义联名投保，保险费由发包人负责。（√）
6．监理人认为有必要时，可以进行合同中没有规定的检验。（√）
7．《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，如果承包人未经监理人审查并取得发包人批准，而擅自分包工程，则发包人可以向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金。（√）
8．公路工程施工中，承包人对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此他有权采用其认为合理经济的施工方法，监理人不得干预。（×），
9．《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，在合同条款约定的缺陷责任期(包括根据合同条款规定延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。（√）
10．由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行，双方可以提出变更或解除合同。（√）
四、综合分析题(按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题，请将答案和题号写在答题纸上，每题15分，共30分。)：
1．某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km。但是开工后发现该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。
而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工：
7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障；
7月24日至8月9日监理人未提供后续图纸；
8月7日至8月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成该地区8月13日到8月14日供电全面中断。
试解答下列问题：
(1)由于供砂距离的增大，必然引起费用增加，承包人经过计算后，提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准该索赔要求吗？为什么？
(2)若承包人对因发包人原因造成窝工进行索赔时，要求施工机械设备窝工损失按台班计算，工人的窝工损失按日工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？
(3)由于上述几种原因导致的停工，承包人在8月25日提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元／天(此费率已经监理人核准发包人批准)和利润损失费人民币2千元／天的索赔要求，共计索赔款57．2万元。作为监理工程师的你批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？(按合同约定，发包人在补偿承包人的各项费用时均不考虑利润)
1．答：(1)因砂场地点的变化提出索赔不能被批准。
原因是：
承包人应对自己就招标文件及参考资料的解释、推论或应用负责。
承包人应对自己报价的正确性与完备性负责。承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。
作为一个有经验的承包人可以通过现场考察确认参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包人没有通过现场考察发现用砂质量问题，其相关风险应由承包人承担。
(2)该算法不合理。
因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分。
人工费损失应考虑这一部分工人调做其他工作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。
(3)可以批准的延长工期为25天，费用索赔额为38万元人民币。
原因是：
7月20日至7月26日出现施工设备故障，属于承包人应承担的风险，不应考虑承包人的延长工期和费用索赔要求。
后续图纸迟交导致7月24日至8月9日停工，这是发包人应承担的风险，应延长工期为17天。成本损失索赔额为17天×2万元／天＝34万元，但不应考虑承包人的利润。
8月7日至8月12日施工现场下特大暴雨，为不可抗力，应延长工期6天，但不应考虑承包人的费用索赔要求。
8月13日至8月14日的停电属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化，为发包人应承担的风险，应延长工期2天，索赔额为2天×2万元／天＝4万元。但不考虑承包人的利润。
过期：17+6+2=25（天）  费用：34+4=38（万元）

2．某市拟修建一条一级公路，项目法人已依法成立。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成。自筹资金已到位，银行贷款的资金正在协商谈判之中。2006年3月18日设计单位完成了初步设计文件，尚未报批。施工图设计文件预计2006年5月10日完成。该市考虑到项目工期急迫，于是决定于2006年3月19日进行施工招标。该项目的施工招标，经主管部门审批后，采用邀请招标方式。招标人于3月20日向与其合作过的两家施工单位发出了投标邀请书。
试解答或回答下列问题：
(1)公路工程施工招标的项目应当具备的条件有哪些？
(2)本项目在上述条件下是否可以进行施工招标？为什么？
(3)公路工程项目符合哪些条件时，经批准可以采用邀请招标方式进行招标？
(4)试分析上述项目，招标人在招标过程中的不妥之处有哪些？并说明理由。
2．答：(1)公路工程施工招标(项目)应当具备下列条件：
初步设计文件已被批准；
建设资金已经落实；
项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求。
(2)本项目在上述条件下不可以进行施工招标。
因为该项目的初步设计文件还尚未被批准，建设资金还没有落实，还不具备施工招标的条件。
(3)符合下列条件之一，不适宜公开招标的，依法履行审批手续后，可以进行邀请招标：
项目技术复杂或有特殊技术要求，且符合条件的潜在投标人数量有限的；
受自然地域环境限制的；
公开招标的费用与工程费用相比，所占比例过大的。
(4)招标人在招标过程中的不妥之处和理由是：
        ①招标人于2006年3月19日进行施工招标，不妥。
        理由：该项目建设资金没有全部落实，初步设计文件还没有被批准。
        ②招标人向两家施工单位发出了投标邀请书，不妥。
        理由：《招标投标法》规定，采用邀请招标时，必须向不少于3家的投标人发出投标邀请书。

1-40讲全部完。