《合同管理》试题3
监理检测网 《合同管理》试题3
一、单项选择题:(每题1分,共10分)
1、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是( )。
A、承包商 B、业主 C、第三方 D、监理
2、世行贷款公路项目主要采用( )
A、单价合同 B、总价合同
C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同
3、承包人独自参与的保险,按FIDIC条件应该是( )。
A、人身伤亡险 B、承包人装备险
C、工程一切险 D、第三方责任险
4、业主在得到承包人动员预付款保函后,支付动员预付款的最长时间不得超过( )。
A、14天 B、7天 C、21天 D、28天
5、赔偿损失,作为违约责任的方式之一,是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲,违约赔偿损失实际上是( )。
A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿
C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁
6、工程项目不允许采取的招标方式是( )
A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标
7、《工程变更令》由( )下达。
A、业主 B、工程师 C、现场监理 D、上级主管部门
8、《合同法》规定,建设工程合同中没有规定的,适用( )的有关规定。
A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同
9、颁发有关整个工程的移交证书之后( )天之内,承包人应向工程师呈交一份竣工报表。
A、84天 B、65天 C、56天 D、21天
10、建设工程合同是一种( )。
A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同
二、多项选择;(每题1分,共计40分)
1、要约邀请的主要形式有( )
A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告
2、合同成立的要件主要有( )
A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人
C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段
3、合同的书面形式主要有( )
A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件
4、同时抗辩权制度具有的作用( )。
A、贯彻公平、平等原则,平衡合同当事人间利益
B、促进合同履行,维护交易秩序
C、贯彻诚实信用原则,增进双方协作
D、维护社会经济秩序
5、合同终止的原因主要是( )
A、合同解除 B、合同变更 C、债务相互抵销
D、债权人免除债务
6、同时抗辩权适用的合同有( )
A、居间合同 B、买卖合同 C、承揽合同 D、租赁合同
7、合同解除与合同无效的区别主要在于( )
A、标的不同 B、原因不同 C、效力不同
D、主体、途径不同
8、在( )情况下可以提存。
A、债权人无正当理由拒绝受领 B、债权人下落不明
C、债务人下落不明 D、债权人死亡而未确定继承人
9、违约责任的种类主要为( )
A、主要责任和次要责任 B、过错责任和无过错责任
C、单独责任和共同责任 D、单方责任和混合责任
10、合同解释应遵循的原则为( )
A、主次原则 B、整体解释原则
C、历史解释原则 D、参照惯例原则
11、合同争议解决的方式主要有( )
A、和解 B、仲载 C、调解 D、起诉
12、承揽合同的定作人主要义务是( )
A、提供材料的义务 B、协助的义务
C、支付报酬的义务 D、受领承揽人完成的工作成果的义务
13、建设工程合同的类型有( )
A、协议合同 B、总包合同 C、分包合同 D、主从合同
14、公路工程建设中的招标形式主要有( )
A、议标 B、设计招标 C、监理招标 D、施工招标
15、《招标投标法》遵循的主要原则是( )
A、公开 B、公平 C、自由竞争 D、诚实信用
16、《招标投标法》规定招标人应具备的条件为( )
A、法人 B、自然人 C、其他组织 D、法人代表
17、投标文件通常可分为( )
A、要约文件 B、商务文件 C、技术文件 D、价格文件
18、( )有权提出工程变更
A、工商管理机关 B、业主 C、监理 D、承包人
19、施工合同的担保合同属于( )
A、从合同 B、主合同 C、分包合同 D、有偿合同
20、下列机构可以作为合同的担保人的是( )
A、政府机构 B、社会团体 C、保险公司 D、银行
21、在采取建设项目总承包时,业主一般仅与( )发生直接关系。
A、总承包单位 B、总承包单位各职能部门
C、专业承包单位 D、项目经理
22、公路工程施工合同的发包人是指( )
A、取得建设项目总承包资格的总承包单位
B、监理单位 C、建设单位 D、承包单位
23、公路工程施工合同中的工程师是指( )
A、监理单位委派的总监理工程师
B、发包方的总工程师
C、发包人指定的履行合同的负责人
D、承包方的总工程师
24、公路工程施工合同文件主要有( )组成
A、中标通知书 B、协议书
C、通用条件 D、专用条件
25、建设工程施工合同文本其有三个附件,下列( )不是施工合同的附件。
A、承包人承揽工程项目一览表 B、合同协议书
C、工程质量保修书 D、合同专用条件
26、按计价方式的不同,公路工程施工合同可划分为( )。
A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、总包合同
27、在工程建设过程中,因( )造成工期延误,经工程师确认,工期可以顺延。
A、业主不能按合同的约定提出开工条件
B、一国内非承包人原因停水,停电、停气造成停工累计超过8小时
C、承包人设备损坏
D、不可抗力
28、公路工程施工合同解除的条件有( )。
A、因不可抗力使合同无法履行
B、承包人将工程分部转包
C、业主不按约定支付工程款使合同无法履行
D、合同当事人协商一致
29、我国《担保法》规定担保的方式主要有( )
A、定金 B、抵押 C、质押 D、保证
30、下列合同与施工合同具有主从关系的是( )
A、勘测设计合同 B、施工保险合同
C、监理服务合同 D、履约担保合同
31、根据FIDIC合同条件67条规定的争端解决的程序中所出现的重要时限有( )。
A、56天 B、21天 C、70天 D、84天
32、公路工程施工项目管理的管理者是( )
A、建设单位 B、项目管理公司
C、监理 D、承包人
33、在FIDIC条件中与工程延期有关的条款有( )
A、第42条 B、第53条 C、第6条 D、第40条
34、工程师可以将自己的权力以书面的形式委托给工程师代表,该委托送达到( )后开始生效。
A、业主 B、监理 C、上级主管部门 D、承包人
35、在指定分包的定义中必须具备( )等要素方能成立。
A、指定行为 B、工程款在有效合同价中支付
C、业主单独付款 D、用暂定金支付
36、承包人与业主联合参与保险的项目有( )
A、人身伤亡险 B、货物运输险 C、第三方责任险
D、工程一切险
37、工程变更与FIDIC条件中( )有关。
A、第72条 B、第51条 C、第52条 D、第32条
38、工程延期应具备的条件是( )
A、非承包人原因 B、在施工过程中发生
C、与监理有关 D、满足FIDIC条件第53条的规定
39、工程分包一般可以由( )批准
A、承包人 B、业主 C、监理 D、上级主管部门
40、依法对合同真实性合法性进行确认的机构是( )
A、业务主管部门 B、公证机构 C、法院
D、工商管理局
三、判断题(每题1分,共10分)
1、建筑工程合同特殊情况下,可采用推定形式的合同( )
2、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的,适用于建设工程合同的有关规定。( )
3、建设工程合同是一种诺成合同,合同订立后双方应严格履行。( )
4、索赔对业主不利( )
5、根据FIDIC条款的有关规定,计量一般用净值计量。( )
6、保留金待竣工验收合格后一次发还。( )
7、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。( )
8、工程师要求承包人进行规范未曾指明的检验,承包人进行了此种检验,据此承包人可向监理申请延期或费用索赔。( )
9、指定分包是业主将分包人指定给承包人。( )
10、不论委托合同是有偿或无偿的,处理委托事务的报酬不能代替支付处理委托事委的费用。( )
四、简答题(每题4分, 5×4=20分)
1、根据FIDIC条款的有关规定,业主与承包人产生争端后其按什么程序来解决争端?
2、当监理工程师向承包人发生口头指示后,承包人明智的做法是什么?承包人怎样将监理工程师的口头指示变成书面指示?
3、工程变更的估价,一般包括几个方面?
4、工程师审批工程延期的程序及依据是什么?
5、工程分包的种类及特点是什么?
五、综合分析题:(每题10分,共计20分)
1、某工程项目的施工合同总价为8000万元人民币,合同工期18个月,在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改,使施工单位停工待图1.5个月。在基础工程施工中,为了使施工质量得到保证,施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由C15提高到C35,施工完成后,施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔,其中费用索赔计算中有以下两项。
1、由于业主修改变更设计图纸延误,损失1.5个月的管理费和利润:
现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间
=8000÷18×12%×1.5=80(万元)
公司管理费=合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间
=8000÷18×7%×1.5≈46.67(万元)
利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间
=8000÷18×5%×1.5≈33.33(万元)
合计=80+46.67+33.33=160(万元)
2、由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。
问题
监理工程师是否应同意给予费用索赔?是否应同意索赔费用的计算方法?
2、某工程下部为钢筋混凝土基础、上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划。进度计划已得到批准。基础施工完毕,设备完装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏移过大,无法安装设备,须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响,安装单位提出索赔要求。
问题:
1. 安装单位的损失应由谁负责?为什么?
2. 安装单位提出索赔要求,监理工程师应如何处理?
《合同管理》3答案
一、单项选择:
1、D 2、A 3、A 4、A 5、B
6、C 7、B 8、A 9、D 10、D
二、多项选择
1、A、B、D 2、A、B、C 3、A、C、D
4、A、B、C 5、A、C、D 6、B、C、D
7、A、B、C、D 8、A、B、D 9、B、C、D
10、B、C、D 11、A、B、C、D 12、A、B、C、D
13、B、C、D 14、B、C、D 15、A、B、D
16、A、C 17、B、C、D 18、B、C、D
19、B、D 20、C、D 21、A、D
22、A、C 23、A、C 24、B、C、D
25、B、D 26、A、B、C 27、A、B、D
28、A、B、C、D 29、A、B、C、D 30、B、D
31、A、C、D 32、B、C 33、A、B、C、D
34、A、D 35、A、D 36、C、D
37、B、D 38、A、D 39、B、C 40、B、D
三、判断题
1、× 2、√ 3、× 4、× 5、√ 6、× 7、√
8、× 9、× 10、√
四、简答题
1、FIDIC条款第67条?
2、FIDIC条款第2条第5款?
3、FIDIC条款第52条?
4、①程序FIDIC条款53条?
②依据 ○a事实依据
○b合同依据
○c延期事件是否在监理批准的网络图的关键线路上。
5、1)分包种类:a.一般分包.b.指定分包. 2).特点:《合同管理》教材P216和P217
五、综合分析题
1、对第1项监理工程应同意给予施工单位费用补偿。因为修改设计造成了施工单位的部分停工,可能造成人工调动、生产率不降及机械设备闲置等。但背景材料中所列的计算方法不正确,因为管理费和利润的计算不能以合同总价为基数乘相应费率,而应以直接费为基数乘相应的费率来计算,所以监理工程师不应同意以上提出的索赔费用,而应要求施工单位重新计算。
对第2条监理工程师不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施,而不是规范、设计、合同的要求,所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。
2、①安装单位的损失应由业主负责,因安装单位和业主有合同关系,业主没能按合同规定提供安装单位施工工作条件,使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失。(安装单位与土建施工单位没有合同关系,虽然安装工作受阴是由于土建施工单位施工质量问题引起的,但不能直接向土建施工单位索赔)。业主可根据合同规定,向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。
②监理工程师收到安装单位索赔要求后,应审核索赔要求,进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期,并组织业主和安装单位进行协商,协商一致的形成文件报业主批准,监理工程师-政军需签证批准的索赔补偿。如果业主对土建施工单位提出赔偿要求,监理工程师应提供土建施工单位违约证明。
对于地脚螺栓偏移的质量问题,监理工程师应向土建施工单位发出整改通知,要求施工单位返工处理,对施工单位提出的具体施工措施,监理工程师应进行审核,并严格监督检查施工处理情况,处理完成后,应进行检查验收,验收合格后,组织办理移交签证,交由安装单位进行安装作业。
监理检测网 [url]http://www.kiii.cn[/url]
合同管理试题及答案之一
一、单项选择题(每小题1分,共10分)
1、建设工程合同纠纷的仲裁由( )的促裁委员会仲裁。
A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地
2、在委托代理关系中,因代理人的行为给被代理人造成损害的( )
A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任
C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任
3、合同法律关系是由( )三要素所构成。
A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益
C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任
4、材料采购合同中对材料质量检验的方法,( )是错误的。
A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验
5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至( )止。
A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日
C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日
6、合同变更或解除是一项法律行为,因此,当事人双方( )
A 口头协商即可 B 应签订书面协议
C 与第三方一起协调 D 承办任何手续
7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准,该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后,作为样品与采购方签订水泥供应合同,则该合同属于( )签订的合同。
A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理
8、合同生效后,当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下( )
A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行
C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行
9、《仲载法》规定,组成仲裁庭的仲裁员由( )
A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定
C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定
10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工,但工程师应当在提出暂停施工要求后( )内提出书面处理意见。
A 1天 B 2天 C 7天 D 14天
二、多选题(每小题2~4个答案,每题1分,共40分)
1、合同履行地点没有约定或约定不明确,下列确定方法的表述,正确的是( )
A 给付货币的,在给付货币一方所在地履行
B 交付不动产的,在不动产所在地履行
C 交付动产的,在接受动产一方所在地履行
D 履行标的是行为的,在履行义务一方所在地履行
2、《合同法》规定,合同权利、义务终止,不影响合同中( )的效力。
A 清理条款 B 质量条款 C 结算条款 D 风险条款
3、在委托监理合同中,属委托人应履行的义务有( )
A 开展监理业务前向监理人支付预付款
B 负责建设工程所有外部关系的协调,为监理工作创造外部条件
C 免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D 与监理人协商一致,选定项目的勘察设计单位
E 将授予监理人的监理权利在与第二方签订的合同中予以明确
4、设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工( )
A 负责设计变更 B 负责修改预算 C 参加隐蔽工程验收
D 参与施工组织 E 参加工程竣工验收
5、施工合同示范文本规定,在施工合同履行过程中,承包人承担违约责任的方式有
( )
A 支付违约金 B 赔偿损失 C 顺延工期 D 继续履行 E 采取补救措施
6、监理工程师对设备采购合同的管理主要包括( )
A 对合同及时编号、统一管理 B 签发到货质量证明
C 分析合同的执行情况 D 监督合同的履行
E 按合同约定的价格和结算条款办理结算
7、在FIDIC合同条件中,工程移交证书的主要作用( )
A 指明竣工日期 B 转移工程照管责任
C 颁发证书日即缺陷责任期起始日 D 作为办理竣工结算的依据
8、公开招标条件下,所发布的招标公告主要内容包括( )
A 工程概况 B项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围
9、根据《合同法》规定,生效的要约可因一定事由的发生而失效,这此事由包括
( )
A 要约人依法撤回要约 B 要约人依法撤销要约
C 拒绝要约的通知到达要约人 D 受要约人对要约内容作出变更
E 承诺期限届满,受要约人未作出承诺
10、委托合同的基本特征有( )
A 合同的标的是劳务 B 必须是有偿合同 C 合同是诺成,非要式合同
D 条款内不包括违约责任 E 合同是双务的
11、设计阶段监理的内容包括( )
A 选择勘察设计单位 B 组织设计方案竞赛
C 确定设计使用的技术参数 D 审查勘察设计方案和结果
E 编制项目概预算
12、承揽合同主要包括( )等型合同
A 修理 B仓储 C 定作 D 复制 E 检验
13、工程师审查承包人的索赔时,承包人提出的( )等证明材料可以作为合理的依据。
A 中标意向书 B 经工程师认可的施工进度计划
C 工程师发布各种书面指令 D 招标时的标前会议记录
E 各类财务凭证
14、要使索赔得到公正合理地解决,工程师的工作必须遵守( )
A 公正 B 批评教育 C 协商一致 D 平等 E自愿
15、建设工程施工合同履行过程中,发包人应完成的工作内容包括( )
A 办理土地征用,拆迁补偿,平整施工场地
B 提供和维护非夜间施工使用的照明
C 开通施工场地与城乡公共道路的通道
D 保证施工场地清结符合环境卫生管理有关规定
E 确定水准点与坐标控制点,并进行现场交验
16、建设项目投保“建筑工程一切险”,承保的危险范围包括( )造成的损失。
A 战争、罢工、核污染 B 雷电、火灾、爆炸 C 地震 D 盗窃 E 错误设计
17、发生( )等情况后,应批准承包商合理展延工期
A 未增加额外工作的工程变更 B 业主延误移交施工现场
C 因承包商原因引起的暂停施工 D 需要拆除图纸中未标明的地下构筑物
E、因业主订的工程设备延误到货导致的暂停施工
18、在下述各项中,属投标报价降低风险报价策略的是( )
A 加强索赔 B 购买保险 C 开口开级报价 D 多方案报价
E、按成本加酬金方式结算报价
19、在下述索赔原因中,属合同本身原因的是( )
A 合同额增减超过15% B 法律法规的变化 C 汇率的变化
D 工程变更 E 监理工程师指示错误
20、对无权代理行为,被代理人有( )
A 撤回权 B 催告权 C追认权 D 抗辩权 E 拒绝权
21、采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是( )
A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁
B 任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁
C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见
D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
E 尽管任何一方对裁定不满意,也不能以同一原因再要求法院重新审理
22、承包人可索赔的费用包括( )
A 工人费 B 袋款利息 C 地方摊派费 D 利润 E 材料费
23、法人终止的原因主要有( )等。
A 法人法定存在期限届满 B 法人改变经营性质 C 法人扩大业务范围
D 法人依据行政命令而撤销 E 法人完成了规定的任务
24、建设工程合同属于( )
A从合同 B 主合同 C 诺成合同 D实践合同 E 分包合同
25、合同的转让包括( )
A 合同债权的转让 B 合同债务的转移 C 合同债权债务概括转让
D 合同内容的修改 E 合同内容的调整
26、订立施工合同应具备的条件包括( )
A 工程项目已列入年度建设计划 B 具备了施工所需的设计文件和技术资料
C 初步设计已经批准 D 施工图设计已经批准
E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实
27、建设工程项目报建时应交验的文件资料包括( )
A 招标办的审批文件 B 立项批准文件 C 固定资产投资许可证
D 建设工程规划许可证 E 资金证明文件
28、FIDIC合同条件规定,进行竣工结算时,下列( )不属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。
A 因法规、税收等政策变化的补偿款 B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款 C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款
D 完成新增工作内容获得的工程款 E 汇率变化的调整费
29、投标单位有以下行为时,( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。
A 通过资格预审后不投标 B 不参加开标会议 C 中标后拒绝签订合同
D 开标后要求撤回投标书 E 不参加现场考察
30、监理合同示范文本规定的监理单位权力包括( )
A 对分包单位的审批权 B 发布停工令和复工令的权力
C 变更工程设计的决定权 D 对工程施工进度的控制权
E 要求承包商撤销有严重失职行为人员的建议权
31、大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行,初评的审查内容主要包括
( )
A 投标书的有效性 B 投标书的完整性 C 投标书的合理性
D 报价计算的正确性 E 投资书与招标文件的一致性
32、正常的监理服务酬金应由( )构成。
A 全部成本 B 附加的监理服务酬金 C 额外的监理服务酬金
D 合理的利润 E 税金
33、合同公证与鉴证的区别主要有( )
A 申请原则不同 B 效力不同 C 性质不同
D 审查的内容不同 E 效力范围不同
34、合同法规的解决合同纠纷的方式有( )
A 双方协商 B 请第三者调解
C 对仲裁机构的裁决不满意时,可向上级仲裁机构申诉
D 对仲裁机构的裁决不满意时,可向法院起诉
E 对法院判定不服时,可向上一级法院起诉
35、施工合同履行中造成竣工日期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延的情况有
( )
A 工程量变化 B 工程设计变更 C 不可抗力
D 乙方实际进度与进度不相符
E 一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成累计超过8小时
36、下列行为 属于转包行为的有( )
A 分包单位将承包的工程再次分包组其他施工单位者
B 总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者
C 总包单位将非主要部分工程分包给其他施工单位者
D 总包单位将工程主要部分分包给其他单位者
E 建筑施工企业将承包的工程全部包给其他单位者
37、FIDIC合同条件规定,保留金应当分别在( )后返还。
A开工 B提交履约保函 C 颁发工程接收证书 D 竣工结算 E 颁发履约证书
38、当承包人提出索赔后,应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立,这此证据包括
( )
A 工程照片 B 工程师发布的各种书面指令
C 施工许可证 D 招标文件 E 财务凭证
39、下列属材料采购合同主要条款的有( )
A技术标准和质量要求 B 材料数量及计量方法 C 担保 D 保险
40、《建设工程施工合同》中规定了工程试车内容应与承包人安装范围相一致,
其中( )是错误的。
A 联动无负荷试车,由承包人组织试车
B 单机无负荷试车,由工程师组织试车
C 由于设计原因试车达不到验收要求,工期相应顺延
D 试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时,承包人可以继续施工
三、判断题(每小题1分,共10分)
1、在承包商未提出最后一个延期申请时,监理工程师批准的延期时间都在暂定的延期时间。( )
2、保管合同是保管人储存存货人交付的仓储物,存货人支付仓储物,存货人支付仓储费的合同。( )
3、因作为技术开发合同标的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的履行没有意义,当事人可以解除合同。( )
4、执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价( )
5、订立合同协议书并收到履约保函后,业主即应尽快将投标保证金退还未中标的投标者,而中标的投资者不需要立即退还。( )
6、承包人在接到业主发出中标函并最后签订工程合同之后,要根据合同文件有关条款要求,办理保函手续和保险手续。( )
7、施工组织计划不能作为承包商向业主索赔的证据。( )
8、工程建设全过程中总承包,一般由业主以公开招标方式选择承包商。( )
9、当监理工程师书面通知承包商工程变更,承包商才执行变更的工程。( )
10、项目后修复工程只能采用成本加酬金合同。( )
四、简答题(每小题4分,共20分)
1、承包商提出工程变更,包括哪几个方面?
2、在哪几种情况下,不能免除当事人的违约责任?
3、简述施工招标应具备的条件?
4、简述加强对工程分包管理的方法
5、简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款?
五、合同管理案例分析(每小题10分,共20分)
(一)某山岭重丘区公路路基土、石方工程中,承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石,因此,该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石,使开挖工作变得困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算,影响工期2个月,由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂,造成了实际生产率比原计划低得多,折算影响工期3个月。为此,承包商准备提出索赔。
问:该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等,用文字简要说明要点。
(二)某工程项目采用20m预制箱梁,业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案:一是采用平行发包模式,即预制箱梁、安装和土建工程分别发包;另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。
问题:
1、施工招标阶段,监理单位的主要工作内容有哪几项?
2、如采用施工总分包模式,监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理?主要手段是什么?
3、对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下,各应在何时进行?考核的主要内容是什么?
4、在平行发包模式下,箱梁运抵施工现场,安装施工单位可否视其为“甲供构件”,为什么?如何组织检查验收?
参考答案
一、单项选择题(每小题1分,共10分)
1.B 2.D 3.A 4.C 5.D 6.B 7.B 8.A 9.D 10.B
二.、多选题(每小题1分,共40分)
1.B、D 2.A、B、C 3.A、B、C、E 4.A、B、C、E
5.A、B、D、E 6.A、D 7.A、B 8.A、B、E
9.B、C、D、E 10.A、C、E 11.B、D 12.A、C、D、E
13.B、C、E 14.A、C 15.A、C、E 16.B、C、D
17.B、D、E 18.C、D、E 19.A、B、C 20.C、E
21.A、E 22.A、B、D、E 23.A、D、E 24.B、C
25.A、B、C 26.A、B、C、E 27.B、C、D、E 28.A、B、E
29.C、D 30.A、B、D、E 31.A、B、D、E 32.A、B、C
33.B、C、E 34.A、B、E 35.A、B、C、E 36.A、D、E
37.C、E 38.A、B、E 39.A、B 40.A、B、D
三.判断题(每小题1分,共10分)
1.√ 2.Χ 3.√ 4.√ 5.Χ 6.Χ 7.Χ 8.Χ 9.√ 10.√
四、简答题(每小题4分,共10分)
1、承包商提出工程变更,包括哪几个方面?
答:(1)一种情况是工程遇到不能预见的地质条件或地下障碍。
(2)另一种情况是承包商为了节约工程成本或加快工程施工进度,提出工程变更。
2、在哪几种情况下,不能免除当事人的违约责任?
答:(1)发生不可抗力事件后,当事人有义务及时采取一切可能采取的措施,尽最大努力避免和减少损失,否则,如果发生了本来可以避免的损失,则对这部分损失不得免除责任;
(2)当事人迟延履行合同而发生的不可抗力,则不能视为无过错,而免除其违约责任;
(3)发生不可抗力事件后当事人应向对方及时通报不能履行或延期履行合同的原因,使对方能及时采取补救措施。否则,由此而加重对方的损失,加重部分不在负责之列;
(4)合同约定的不因不可抗力而免除违约责任的,可按约定执行;
(5)保险合同的保险方,不得因不可抗力而免除赔偿投保方的损失。
3、简述施工招标应具备的条件?
答:(1)初步设计和概算文件被批准;
(2)工程已正式列入国家或地方公路建设计划,业主已办理工程项目报建手续;
(3)建设资金已经落实;
(4)征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工;
(5)施工图设计已完成或能满足招标的需要,并能满足工程开工后连续施工的要求。
除此之外,公路施工招标前,监理单位应已选定。
4、简述加强对工程分包管理的方法
答:(1)履行开工手续,对承包商的每项工程,在开工前必须填报“开工申请单”,如果是分包工程,必须附上监理工程师批准分包的书面证明;
(2)每次工地会议,承包商必须上报分包情况的资料,必要时,可邀请主要分包商参加工地会议;
(3)核实分包商具体参加工程的管理人员和施工队伍是否与资格审查时所报的情况相符合;
(4)如发现分包商的施工设备、技术力量以及工程质量均难以达到要求,就立即采取果断的措施。
5、简述工程师可以保留执行八条职责与权力的条款?
答:(1)工程师签发开工通知书;
(2)决定竣工期限的延长;
(3)工程师签发工程或区段的竣工验收交接证书;
(4)工程师颁发缺陷责任终止证书;
(5)判定并证实承包商是否严重违约,向业主建议处理办法;
(6)处理特殊风险;
(7)工程师为解决业主和承包商的合同争端作出决定;
(8)证实业主违约并及时解决矛盾。
五、合同管理案例分析(每小题10分,共20分)
(一)某山岭重丘区公路路基土、石方工程中,承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石,因此,该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石,使开挖工作变得困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算,影响工期2个月,由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂,造成了实际生产率比原计划低得多,折算影响工期3个月。为此,承包商准备提出索赔。
问:该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等,用文字简要说明要点。
答:1、索赔的内容
由于意外地质条件造成施工困难,导致工期延长,相应产生额外的工程费用,因此,应包括费用索赔和工期索赔。
2、索赔的理由
施工中遇到合同中未标明的较多坚石,施工现场的条件与原来的勘察有很大差异,超出合同提供的条件,属业主的责任范围。
3、索赔的证据
(1)工程照片、施工记录、业主代表或监理工程师的签证,与地质变化有关的合同文件(如标书、图纸设计底记录、变更指令等)。
(2)施工进度表、施工备忘录、会议记录或纪要,以及以上各种记录报告,因此分析计算延误的工期情况并证实期限可信度。
(3)与本事件相关的人工报表、材料报表、机构设备报表,用以分析计算多用了人工或延长工作时间,增加了设备数量、种类或工作时间,以及多用材料数量。
4、索赔的文件
主要包括:索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。
5、索赔的通知
应在索赔事件发生后合同规定的有效期内向业主或监理工程师提出索赔要求,在发出通知后,承包商应进一步开展索赔的取证工作,以备要求进一步补充索赔理由和证据。索赔通知参考形式如下:
索赔通知
致业主代表或监理工程师:
我方希望你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。
一、在合同文件标明有软石的地方未遇到预计的软石。
二、在合同文件中未标明有岩石的地方遇到较多的次坚石。
由于第一条,我方实际工期提前。由于第二条,我方实际生产率降低,而引起工期拖延,并不得不在雨季施工。
综合上述情况,由于施工条件变化造成我方实际工期拖延四个月,并由此使得我方费用比合同预计的增加很多。所以,我方就地质变化情况,向你方提出工期索赔及费用索赔,具体工期索赔及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。
X X承包商
年 月 日
(二)某工程项目采用20m预制箱梁,业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案:一是采用平行发包模式,即预制箱梁、安装和土建工程分别发包;另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。
问题:
1、施工招标阶段,监理单位的主要工作内容有哪几项?
2、如采用施工总分包模式,监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理?主要手段是什么?
3、对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下,各应在何时进行?考核的主要内容是什么?
4、在平行发包模式下,箱梁运抵施工现场,安装施工单位可否视其为“甲供构件”,为什么?如何组织检查验收?
答:1、施工招标阶段监理单位的主要工作内容为:
(1)协助业主编制施工招标文件及标底;
(2)发布招标通知及对投标人资格预审;
(3)组织标前会议及现场勘查;
(4)组织开标、评标、并协助业主定标和签署承包合同。
2、管理的主要内容为:
(1)审查分包人资格;
(2)要求分包人参加相关施工会议;
(3)检查分包人施工设备;
(4)检查分包人的工程施工材料、作业质量。
主要手段:
(1)对分包人违反合同、规范的行为,可指令总承包人停止分包人施工;
(2)对质量不合格的工程拒签与之有关的支付;
(3)建议总承包人撤换分包单位。
3、平行发包时,在招标阶段组织考核
总分包时,在分包合同签订前考核。
考核的主要内容:
(1)人员要素;(2)资质等级;(3)技术装备;(4)业绩;(5)信誉;(6)有无生产许可证;(7)质保体系;(8)生产能力。
4、可视为“甲供构件”,因为箱梁生产单位与安装单位无合同关系。应由监理工程师组织,安装单位参加共同检查箱梁质量是否符合合同要求。